Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия», шифр ОКР: «Сеть-Управление».
Стоимость контракта
8 000 000 р.
Тендер завершён
2 декабря 2010
Тендер опубликован
2 ноября 2010
Государственное учреждение "Войсковая часть 35533"
Москва и Московская область
Государственный сектор
| Категория тендера | Программное обеспечение (ПО), ИТ-услуги, Техническое обслуживание и эксплуатация |
| Тип тендера | Конкурс |
| Регион | Москва и Московская область |
| Начало приёма заявок | 2 ноября 2010 |
PAGE
PAGE 12
СОГЛАСОВАНО
«_____» __________________2010 г.
УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части 35533
А.А.Резнев
«_____» _________________2010 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ РАБОТУ
«Разработка методов и программных средств комплексного
управления ресурсами предприятия».
Шифр ОКР «Сеть-Управление».
Наименование, шифр, основание, исполнитель, заказчик и сроки выполнения ОКР
Опытно-конструкторская работа «Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия», шифр «Сеть-Управление».
Основанием для выполнения ОКР является государственный оборонный заказ на 2010 г.
Государственным заказчиком ОКР «Сеть-Управление» является государственное учреждение «Войсковая часть 35533», именуемое далее Заказчик.
Головным исполнителем, именуемым далее Исполнитель, является организация независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности, имеющая лицензию на занятие соответствующим видом деятельности по выполнению заказа и получившая право на его выполнение по результатам конкурса на получение указанного заказа. Примечания –
Исполнитель должен также иметь лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Необходимым условием является наличие у Исполнителя опыта работы с бюджетными научно-исследовательскими предприятиями, осуществляющими научно-техническую деятельность по разработке и производству специальных технических средств (СТС), в том числе,…
подробнее
осуществляющих выпуск мелкосерийной продукции.
Представители Исполнителя, непосредственно работающие в подразделениях Заказчика должны иметь допуск ф. № 3.
Предельная продолжительность выполнения ОКР – 12 месяцев. Ориентировочные сроки выполнения ОКР с 08.12.2010 г. по 30.11.2011 г. Конкретные сроки определяются по результатам конкурса и устанавливаются в контракте.
Цель выполнения ОКР
Целью выполнения ОКР является разработка программных средств автоматизированной системы комплексного управления ресурсами опытного завода Заказчика (далее АСУ ОЗ) на технологической платформе «1С:Предприятие 8» и интеграция с уже действующим программным обеспечением планирования Заказчика.
В ходе выполнения ОКР должны быть выполнены следующие работы:
Разработка и согласование структурной схемы функционирования АСУ ОЗ.
Детальная проработка процессов взаимодействия разрабатываемых программных средств АСУ ОЗ с действующими программными средствами автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства на базе программных продуктов ИНТЕРМЕХ, автоматизированной системы планирования разрабатывающих и планово-экономического подразделений Заказчика (АРМ РП) и внедряемой автоматизированной системой материально технического обеспечения АС «МТО-ФБО» и бухгалтерского учета на базе программных продуктов «1С:Предприятие 8».
Разработка и согласование с Заказчиком необходимых проектных и интеграционных решений.
Поставка стандартных программных модулей.
Разработка и поставка программного обеспечения.
Обучение конечных пользователей Заказчика (по учебному плану Исполнителя) навыкам работы с программными средствами АСУ ОЗ.
Настройка и тестирование программного обеспечения на реальных данных предприятия Заказчика и производственных заказах.
Разработка технической и эксплуатационной документации на АСУ ОЗ.
Разработка инструкций конечных пользователей Заказчика.
Внедрение АСУ ОЗ в опытную эксплуатацию.
Внедрение АСУ ОЗ в промышленную эксплуатацию и проведение приемо-сдаточных испытаний.
Технические требования к АСУ ОЗ
Общие требования
АСУ ОЗ должна осуществлять планирование производственных и конструкторско-технологических подразделений опытного завода в условиях ограниченных мощностей.
Планирование подразделений опытного завода должно осуществляться на основе единой базы данных АСУ ОЗ, сформированной в результате расчета производственных заданий после разработки конструкторско-технологической документации и изделий-аналогов, планируемых к изготовлению.
Перепланирование производства выпускаемой продукции на опытном заводе должно осуществляться после проведения разработки конструкторско-технологической документации с расчетом производственного задания на заказ с одновременным исключением из базы данных АСУ ОЗ заказа-аналога.
АСУ ОЗ должна охватывать структуру подразделений и осуществлять планирование и управление ресурсами опытного завода Заказчика с обязательным участием конструкторско-технологических центров, выполняющих разработку документации на этапе подготовки производства заказа, и производственных участков, включающих группы рабочих центров, на которых осуществляются производственные операции в соответствии с технологическим маршрутом изготовления ДСЕ (см. Приложение А).
В АСУ ОЗ должно осуществляться планирование производства (с дискретностью год, квартал, месяц, неделя) выпускаемой продукции на опытном заводе после проведения разработки конструкторско-технологической документации и расчета производственного задания на заказ с одновременным исключением из проекта плана заказа-аналога.
Состав АСУ ОЗ
АСУ ОЗ должна создаваться на основе модульной структуры. Модуль (или подсистема) представляет собой совокупность программного обеспечения, технических средств и организационных процедур, выполняющую законченную функцию и применяемую самостоятельно или в составе АСУ ОЗ.
Примечание - АСУ ОЗ должна состоять из подсистем, интегрированных между собой и решающих следующие задачи:
«Ведение нормативно – справочной информации (НСИ)»;
«Управление заказами по производству продукции»;
«Производственное планирование и перепланирование»;
«Мониторинг и управление производством».
Технические требования к АСУ ОЗ
АСУ ОЗ должна быть построена на платформе «1С:Предприятия 8» версии не ниже 8.2 с учетом поставки стандартного программного обеспечения (ПО) для разрабатываемой АСУ ОЗ в составе: «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» или «1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией», электронный ключ лицензий на 110 рабочих мест.
АСУ ОЗ должна работать на технических средствах, установленных у Заказчика (ПЭВМ не ниже Pentium-4, 2.4ГГц, ОЗУ 512 Мбайт), объединённых существующей локальной вычислительной сетью.
АСУ ОЗ должна обеспечивать взаимодействие разрабатываемых программных средств с уже действующими программными средствами автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства на базе программных продуктов «Интермех», автоматизированной системы планирования разрабатывающих и планово-экономического подразделений Заказчика (АРМ РП), разрабатываемой автоматизированной системы материально технического обеспечения АС «МТО-ФБО» и бухгалтерского учета на базе программных продуктов «1С:Предприятие 8».
АСУ ОЗ должна обеспечивать автоматизацию перспективного производственного планирования и управления ресурсами опытного завода Заказчика при ограниченных мощностях рабочих центров на основе единой базы данных АСУ ОЗ, сформированной при расчете производственных заданий изделий после разработки конструкторско-технологической документации и изделий-аналогов.
АСУ ОЗ должна обеспечивать автоматизацию текущего производственного планирования и управление ресурсами опытного завода Заказчика в единой базе АСУ ОЗ в соответствии с производственными заданиями, рассчитанными после проведения разработки конструкторско-технологической документации.
АСУ ОЗ должна обеспечивать при текущем производственном планировании функции контроля и отчетности об исполнении плана производственными участками опытного завода, а также получения справочно-аналитической информации в графической и табличной форме.
Программные средства АСУ ОЗ должны использовать информацию для производственного планирования текущих заказов из баз программных продуктов «Интермех» (данные о количественном составе изделия, о покупных элементах и стандартных изделиях, расцеховочных маршрутах, рабочих центрах, нормах расхода материалов на изделие, технологических циклах, нормах времени технологического процесса).
АСУ ОЗ должна позволять планировать ресурсы производственных подразделений, участков, конструкторско-технологических центров (см. Приложение А) в рамках заказов по аналогам изделий с дальнейшей их последовательной заменой на расчетные значения на основе разработанной КД и по работам в рамках разработки новых техпроцессов и их обеспечения в части:
определение затрат на технологическую проработку изделий по аналогам;
согласование на технологичность конструкторской документации;
конструкторско-технологическая подготовка производства по текущим заказам;
разработка новых технологических процессов, поддержание имеющихся технологий;
конструкторско-технологическое сопровождение изготовления заказов на производстве;
работа по плану стандартизации.
АСУ ОЗ должна иметь возможность ввода данных для перспективного планирования в ручном режиме.
АСУ ОЗ должна в графическом виде представлять загрузку конструкторско-технологических ресурсов как общую, так и по видам работ.
АСУ ОЗ должна иметь открытые интерфейсы для возможной доработки и интеграции с другими системами, эксплуатируемыми у Заказчика. Должна быть обеспечена возможность интеграции со стандартными офисными (Microsoft Office) и внешними приложениями (кадровые, бухгалтерские, бюджетные, правовые системы и т.п.).
Технические требования к подсистемам
Подсистема «Ведение НСИ»
3.4.1.1 Подсистема должна обеспечивать отражение в АСУ ОЗ следующих бизнес-операций:
1 производственная и технологическая структура (технологические бюро, производства, цеха, участки, рабочие центры);
2 хранение данных и поддержка в актуальном состоянии нормативно-справочной информации (изделий, полуфабрикатов и т.д.):
3 хранение информации о структуре (спецификации) изделий, полуфабрикатов и т.д.;
4 хранение информации о технологии производства изделий (поопе-
рационные маршруты, технологический запас).
3.4.1.2 Подсистема должна обеспечивать возможность ввода в АСУ ОЗ данных об изделии, его составе и технологии производства. В рамках данной подсистемы должна быть обеспечена возможность ввода справочных данных, описывающих имеющиеся на предприятии производственные подразделения, склады, ресурсы, справочники технологических операции и другие условно-постоянные данные, которые необходимы для описания производственного процесса.
3.4.1.3 В подсистеме должна быть реализована интеграция информации из ИНТЕРМЕХ и данных НСИ на базе программных продуктов «1С: Предприятие 8», действующих у Заказчика (исключающих повторный ввод информации в систему).
3.4.1.4 Подсистема должна обеспечить ведение следующей справочной информации:
1 плановые циклы подготовки производства в разрезе каждого подразделения и конкретного конструкторско-технологического центра;
2 плановые циклы регулировки, испытаний и предъявления СТС Заказчику.
Подсистема «Управление заказами по производству продукции»
3.4.2.1 Подсистема должна обеспечивать отражение в АСУ ОЗ следующих бизнес-операций:
1 управление заказами по производству продукции;
2 управление ресурсами для выполнения заказов;
3 управление жизненным циклом, содержанием и расписанием заказов;
4 управление и диспетчирование заказов.
3.4.2.2 Подсистема должна обеспечивать взаимодействие с существующей системой планирования разрабатывающих подразделений (АРМ РП), в части отражения данных по заказам: номер и шифр заказа, вид плана и работ, плановая и закрытая трудоемкость, состояние заказа, этап работ, данные по исполнителям и потребителям, номер графика и т.п.
3.4.2.3 Подсистема должна обеспечивать в рамках заказа планирование всех работ и ресурсов, связанных с разработкой изделий, конструкторско-технологической подготовкой, материально-техническим обеспечением и производством продукции, с оптимизацией загрузки подразделений опытного завода и установления приоритетов по работам и срокам. Этапы подготовки производства продукции при создании АСУ ОЗ рассматриваются укрупнено, с учетом их детализации в системе управления проектами программных продуктов ИНТЕРМЕХ (ImProject).
3.4.2.4 Подсистема должна отражать (в табличном и графическом виде) в АСУ ОЗ данные о текущих заказах по изготовлению изделий в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документаций, а также об этапах подготовки производства на опытном заводе Заказчика.
Подсистема должна обеспечивать выполнение функций:
1 план/фактный анализ выполнения заказов по срокам и этапам;
2 расчет и анализ загрузки ресурсов (трудоемкость и т.д.);
3 учет потребности в покупных комплектующих и материалах (ПКИМ) и трудоемкости изготовления по заказам на основе данных заказов-аналогов;
4 отражение (в табличном и графическом виде) календарного план-графика работ;
5 контроль исполнения календарного плана-графика работ;
6 отражение фактических данных, учет затрат по объектам учета и статьям затрат (прямые затраты).
Подсистема должна учитывать следующие основные этапы работ:
1 разработка изделия;
2 разработка конструкторской документации на изделие;
3 конструкторско-технологическая подготовка, включая согласование КД на технологичность;
4 поставка ПКИМ;
5 изготовление СТС (в т.ч. технологическая подготовка);
6 регулировка, испытание и предъявление СТС Заказчику.
Подсистема «Производственное планирование и перепланирование»
3.4.3.1 Подсистема должна обеспечивать выполнение в АСУ ОЗ следующих бизнес-операций:
Перспективное планирование производства на основе изготавливаемых изделий и заказов – аналогов ранее выпущенной на опытном заводе продукции на этапе согласования проектов планов с распределением загрузки по производственным подразделениям, производственным участкам, рабочим центрам;
Перепланирование производства (с дискретностью год, квартал, месяц, неделя) выпускаемой продукции на опытном заводе после проведения разработки конструкторско-технологической документации и расчета производственного задания на заказ с одновременным исключением из проекта плана заказа-аналога;
Текущее планирование производства выпускаемой продукции на опытном заводе Заказчика при ограничении трудовых ресурсов на основе технологических маршрутов прохождения ДСЕ, узла, изделия с учетом циклов изготовления (указанных в технологии), операций контроля, транспортировки, настройки, регулировки, естественной сушки, полимеризации и межцеховых переходов;
Планирование доступности ресурсов (трудовые, оборудование, заработная плата сотрудников и объем финансирования для привлечения сторонних организаций) для обеспечения исполнения производственного плана опытного завода, в том числе для организации сверхурочных работ и производственной кооперации;
Планирование потребностей в ресурсах (материалов, покупных комплектующих и комплектующих деталей собственного изготовления) с учетом доступности материалов и наличия резервов на складах;
Назначение и переназначение приоритетов производственных заказов с возможностью выделения любого количества заказов (их группирование) по недоступности переназначения ранее установленного приоритета;
Учет данных незавершенного производства;
Мониторинг производственного цикла;
Расчет сетевого графика прохождения заказа;
Графический вывод дерева заказа по входимости с указанием подразделений исполнителей по каждой ДСЕ;
Определение позиций, сборок, уровней, находящихся на критическом пути по каждому заказу;
Формирование сводных данных по критическим позициям всех заказов;
Формирование сводных данных, сгруппированных по подразделениям, о прохождении критических позиций (отдельно) и всех позиций позаказно;
Вывод на печать информации из таблиц, графиков, окон, программного модуля с возможностью изменения параметров страницы.
3.4.3.2 Подсистема должна обеспечивать возможность (на основании планов производства выпускаемой продукции) формирования подетальных планов изготовления ДСЕ собственного производства и плановых потребностей в ресурсах на основании НСИ о структуре изделия и технологии его производства.
3.4.3.3 Подсистема должна моделировать пооперационный запуск и выполнение заказов для всех рабочих центров (с возможностью ведения данных по оборудованию для каждого рабочего центра) с разработкой детального календарного плана запуска-выпуска заказов (в режиме реального времени) на протяжении всего периода планирования.
3.4.3.4 Подсистема должна обеспечивать пользователей необходимой информацией о текущем выполнении плана и ходе производства, об обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами.
3.4.3.5 Подсистема, при текущем планировании производственных участков, должна учитывать состояние выполнения производственных заданий, во взаимосвязи с подсистемой «Мониторинг и управление производством».
Подсистема «Мониторинг и управление производством»
3.4.4.1 Подсистема должна обеспечивать учет в АСУ ОЗ следующих бизнес-операций:
контроль исполнения производственных заказов в рамках АСУ ОЗ;
контроль выполнения производственных планов в рамках производственных участков и подразделений опытного завода Заказчика;
автоматизированный вызов процедуры списания материальных запасов в производство под производственный заказ;
анализ затрат и расчет себестоимости продукции;
анализ технико-экономических показателей опытного завода:
- эффективность использования оборудования;
- расчет производительности труда;
- выработка продукции на одного сотрудника.
вывод данных по срыву сроков плана позаказно по каждому ДСЕ и по каждому подразделению, участку, рабочему центру.
3.4.4.2 Подсистема должна реализовывать учетные функции (отчет о выполнении технологической операции, введение данных об объеме незавершенного производства, обеспечение фактическими данными для управления производственными мощностями, об израсходованных на производство материальных ресурсах) и возможности управления на исполнительском уровне (выполнение операции на альтернативном оборудовании, регистрация разрешенных замен материалов в производстве).
3.4.4.3 Результаты работы подсистемы (текущее состояние производства с учетом функциональной готовности выданных производственных заказов, назначение приоритетов каждому производственному заказу) должны учитываться при выполнении операций на вышестоящих уровнях управления в автоматизированных системах, эксплуатируемых у Заказчика.
3.4.4.4 Подсистема должна отражать в АСУ ОЗ оперативную информацию подразделений об исполнении плана (цехов и производств), иметь возможность формирования оценки хода выполнения производственного процесса на производственных участках (в т.ч., в разрезе конкретных исполнителей) в режиме прохождения изготовления ДСЕ.
3.4.4.5. Подсистема должна позволять вести учет материальных средств (инструмент, капитальная оснастка, технологическая оснастка, покупные элементы), находящиеся на складах производства.
3.4.4.6. Подсистема должна позволять вести контроль изготовления запущенных в производство заказов с учетом входящих в них ДСЕ по производствам, цехам, участкам. Контроль изготовления изделия и входящих в него ДСЕ должен учитывать обеспеченность их по входящим узлам и деталям на основе сквозной привязки данных отчета цехов, участков, промежуточных складов об их изготовлении.
3.4.4.7. Подсистема должна обеспечивать формирование отчетов для подразделений опытного завода о выполнении производственных заданий и основных технико-экономических показателей.
Требования по организации рабочих мест пользователей
3.5.1 АСУ ОЗ должна обеспечивать реализацию четырех групп рабочих мест пользователей:
планирование производства;
управление заказами по производству продукции;
мониторинг управления производством;
исполнение производства.
3.5.2 Планируемое количество рабочих мест пользователей АСУ ОЗ по группам:
1 «Планирование производства» - 35 рабочих мест;
2 «Управление заказами по производству продукции» - 15 рабочих мест;
3 «Мониторинг управления производством» - 30 рабочих мест;
4 «Исполнение производства» - 30 рабочих мест.
Требования к математическому, программному и информационному обеспечению
АСУ ОЗ должна работать на установленных у Заказчика PC-совместимых компьютерах, объединённых существующей локальной вычислительной сетью и иметь возможность увеличения количества автоматизированных рабочих мест.
АСУ ОЗ должна иметь дружественный к пользователям интерфейс.
АСУ ОЗ должна обеспечивать разграничение прав доступа пользователей к данным в зависимости от делегированных им полномочий.
Тестирование и проведение испытаний должно проводиться на имеющемся у Заказчика полигоне, оснащенном компьютерами, серверами и сетевым оборудованием.
Программное обеспечение АСУ ОЗ должно быть реализовано по 3-х уровневой технологии «клиент-сервер».
Клиентское программное обеспечение должно иметь возможность работать под управлением операционных систем семейства Windows не ниже Windows 2000 и быть реализовано в соответствии с требованиями, принятыми у Заказчика.
Программное обеспечение должно быть реализовано на языке разработки приложений 4 уровня, согласованном с Заказчиком.
В АСУ ОЗ должны быть реализованы средства защиты от несанкционированного доступа.
АСУ ОЗ должна предусматривать возможность планируемого расширения до необходимого уровня производительности. Масштабирование АСУ ОЗ должно осуществляться как настройкой его модулей, так и инфраструктурными компонентами: локально - вычислительной сетью, серверами приложений, системами баз данных, системами хранения и системами управления.
Сроки действия лицензии на программное обеспечение АСУ ОЗ не должны иметь ограничений.
Требования к разрабатываемой документации
В ходе выполнения ОКР Исполнителем должен быть подготовлен комплект технической и эксплуатационной документации, включающий в себя:
техническое описание системного ландшафта;
сценарий тестирования по рабочим местам;
инструкции пользователей по рабочим местам.
В ходе выполнения ОКР Исполнителем должен быть подготовлен комплект проектной документации, включающий в себя:
протокол настройки АСУ ОЗ (в т.ч. настройки обработок по переносу основных справочников из действующих на предприятии систем и т.д.);
протокол развертывания интеграционного решения;
протокол подготовки АСУ ОЗ.
В ходе выполнения ОКР Исполнителем должен быть подготовлен комплект отчетной документации, включающий в себя:
устав проекта;
календарный план-график выполнения работ;
проектное решение по созданию АСУ ОЗ, содержащее описание бизнес-процессов предприятия и описание реализации этих процессов в программном обеспечении;
программа и методика ПСИ;
журнал результатов тестирования.
Примечания-
проектные, технические и эксплуатационные документы подлежат согласованию с Заказчиком;
отчетные документы подлежат утверждению у Заказчика.
Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР
Требования по обеспечению режима секретности
Требования по обеспечению режима секретности не предъявляются.
Требования защиты от технической разведки (ТР)
Требования защиты от ТР не предъявляются.
Технико-экономические требования
Предельная стоимость выполнения ОКР составляет 8000 тыс. рублей, в том числе на 2010 г. – 4000 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость первого этапа составляет 5000 тыс. рублей, второго этапа – 1500 тыс. рублей, третьего этапа – 1500 тыс. рублей.
Фиксированная стоимость уточняется по результатам конкурса и указывается в контракте.
Порядок выполнения и приемки ОКР
ОКР проводится в три этапа. Исполнитель в течение 10 дней после заключения контракта разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план-график выполнения работ по ОКР «Сеть-Управление».
На первом этапе выполняются работы в соответствии с п.2.2.1- 2.2.7 настоящего ТЗ. Сроки выполнения этапа – с 08.12.2010 г. по 30.06.2011 г.
Уведомление о готовности к приемке первого этапа Исполнитель должен предоставить Заказчику в срок до 25.06.2011 г.
На приемку первого этапа Исполнитель должен предоставить:
устав проекта, разработанный и утвержденный в течение одного месяца после начала работ;
календарный план-график выполнения работ по ОКР «Сеть-Управление», разработанный и утвержденный в течение одного месяца после начала работ;
проектное решение по созданию АСУ ОЗ;
комплекс программных продуктов, обеспечивающий реализацию требований данного технического задания;
протокол настройки АСУ ОЗ;
макет аппаратно-програмных средств, реализующий требования данного технического задания.
Приемка первого этапа должна проводиться комиссией, назначаемой Заказчиком и состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика. Этап считается выполненным после подписания акта приемки этапа комиссией, при условии его последующего утверждения Заказчиком.
Целью второго этапа ОКР является организация процесса планирования и управление производством опытного завода, наполнение данными и тестирование реализованных процессов производственного перепланирования на предоставленных данных в рамках АСУ ОЗ. На втором этапе выполняются работы в соответствии с п.2.2.8 – 2.2.10 настоящего ТЗ. По результатам выполнения работ оформляется журнал результатов тестирования, в котором отражаются все замечания и методы их устранения для продуктивного запуска автоматизированной системы опытного завода заказчика в промышленную эксплуатацию. Сроки выполнения этапа – с 01.07.2011 г. по 15.09.2011 г.
Уведомление о готовности к приемке второго этапа Исполнитель должен предоставить Заказчику в срок до 10.09.2011 г.
На приемку второго этапа Исполнитель должен предоставить:
ТЗ на ОКР «Сеть-Управление»;
утвержденный акт приемки первого этапа;
действующую в режиме опытной эксплуатации АСУ ОЗ с устраненными замечаниями по первому этапу.
Приемка второго этапа должна проводиться комиссией, назначаемой Заказчиком и состоящей из представителей Исполнителя и Заказчика. Этап считается выполненным после подписания акта приемки этапа комиссией, при условии его последующего утверждения Заказчиком.
Целью третьего этапа ОКР является организация запуска АСУ ОЗ в промышленную эксплуатацию. На третьем этапе выполняются работы в соответствии с п.2.2.11 настоящего ТЗ. По результатам выполнения работ проводятся ПСИ. Сроки выполнения этапа – с 16.09.2011 г. по 30.11.2011 г.
ПСИ проводятся по программе и методикам, разработанным Исполнителем и утвержденным Заказчиком. Уведомление о готовности к ПСИ, программу и методики ПСИ Исполнитель должен предоставить Заказчику в срок до 25.11.2011 г.
На ПСИ Исполнитель представляет:
ТЗ на ОКР «АСУ ОЗ»;
Утвержденный акт приемки второго этапа;
Действующую АСУ ОЗ;
Утвержденный Заказчиком комплект проектной, технической и эксплуатационной документации в соответствии с п.5 настоящего ТЗ.
ПСИ проводятся комиссией, назначаемой Заказчиком. По результатам ПСИ оформляется и утверждается Заказчиком журнал результатов тестирования. Результаты ПСИ оформляются актом. ОКР считается выполненной после подписания акта ПСИ комиссией, при условии его последующего утверждения Заказчиком.
Порядок привлечения сторонних организаций
Исполнитель, при необходимости, может для выполнения работы привлечь по согласованию с Заказчиком в качестве соисполнителя(-ей) другую(-ие) организацию(-и) на основе договора(-ов) с ним(-и) без увеличения стоимости заключенного контракта. Содержание частного технического задания для соисполнителя не должно нарушать требования раздела 10 настоящего технического задания.
Охрана интеллектуальной собственности
Правовая охрана интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с законодательством РФ в этой области.
Все полученные при выполнении ОКР результаты, включая созданные и использованные при выполнении ОКР объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.Передача или ознакомление с содержанием настоящего ТЗ, полученными результатами и иной информацией в ходе выполнения ГОЗ, третьих лиц, а также другое информирование о результатах работ и объектах интеллектуальной собственности, созданных в процессе выполнения работ, со стороны Исполнителя исключается без письменного разрешения Заказчика.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения настоящей ОКР, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
Право подачи заявки на получение патента на созданные в ходе выполнения настоящей ОКР результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику.
Порядок использования результатов ОКР определяется Заказчиком.
Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении ОКР результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам.
Ознакомление третьих лиц с содержанием настоящего ТЗ, полученными результатами и иной информацией, полученной в ходе выполнения ОКР осуществляется с письменного разрешения Заказчика.
Дополнительные условия
В процессе выполнения ОКР отдельные пункты настоящего ТЗ, включая стоимость этапов, могут корректироваться по согласованию сторон в установленном порядке.
ОТ ЗАКАЗЧИКА
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Заместитель начальника подразделения в/ч 35533
Е.В. Гусев
«____»________2010 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель командира в/ч 35533 –
директор ОЗ
В.А.Тарасов
«_____»_______2010 г
СОГЛАСОВАНО
Заместитель командира в/ч 35533
А.Б. Малинин
«_____»_______2010 г
Приложение А
А.1 Перечень производственных подразделений, участков и рабочих центров представлен в таблице А.1
Таблица А.1
№ п/п
Наименование групп рабочих центров
Наименование цехов, производств
Наименование участка
Код профессии в соответствии с МТК
Гальванический
Производство гальванических и лакокрасочных покрытий (подр. № 810)
Гальванических покрытий
04, 48, 18
Граверный
Каркасно-штамповочное производство (подр. № 790)
Граверный
06, 14
Заготовительный
Каркасно-штамповочное производство (подр. № 790)
Заготовительный
8
Литейно-заготовительный цех (подр. № 850)
Заготовительный
08, 15, 81, 85
Картонажный
Столярный цех (подр. № 870)
Картонажный
16
Кругло-шлифовальный
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Шлифовальный
87, 88, 89, 90, 92
Лаборатория
Производственный участок 1 отдела ОЗ (подр. № 711)
Лазерная обработка Вакуумная пайка
44, 52, 60, 62, 79
Литейный
Литейно-заготовительный цех (подр. № 850)
Литейный
26, 28, 41, 55, 56, 80, 82
Малярный
Производство гальванических и лакокрасочных покрытий (подр. № 810)
Лакокрасочных покрытий
31
Мелко-токарный
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Универсальной механообработки
69, 75
Цех универсальной механообработки производства № 6 (подр. № 764)
Универсальной механообработки
69, 75
Микромодульный
Микромодульный цех (подр. № 820)
Микромодульный участок
04, 13, 02, 18, 35, 36, 78, 93
Монтажный
Монтажно-сборочное производство (подр. № 770)
Монтажный, автоматический монтаж
18, 28, 33, 34, 50
Намотка
Цех изготовления изделий из пластмасс (подр. № 860)
Намотка
13, 18, 38, 62,
Печатные платы
Производство печатных плат (подр. № 800)
Изготовление печатных плат
17, 18, 03, 83, 63, 62, 53, 13, 32, 85, 78, 19, 35
Пластмассы
Цех изготовления изделий из пластмасс (подр. № 860)
Пластмассы
25, 42, 63, 64, 85
Плоско-щлифовальный
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Шлифовальный
91
Пропитка
Цех изготовления изделий из пластмасс (подр. № 860)
Пропитка
44
Пропиточный
Монтажно-сборочное производство (подр. № 770)
Пропитки
43, 44
Расточной
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Универсальной механообработки
45
Регулировочный
Монтажно-сборочное производство (подр. № 770)
Регулировочный
13, 18, 49, 51
Слесарно-сборочный
Монтажно-сборочное производство (подр. № 770)
Слесарно-сборочный
18, 62
Слесарный
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Слесарный
18, 59, 60, 63
Цех универсальной механообработки производства № 6 (подр. № 764)
Слесарный
18, 60, 63
Механообрабатывающее производство на станках с ЧПУ (подр. № 780)
Слесарный
18, 60, 63
Каркасно-штамповочное производство (подр. № 790)
Слесарный
18, 60, 63, 55
Столярный
Столярный цех (подр. № 870)
Столярный
65
Термический
Литейно-заготовительный цех (подр. № 850)
Термический
71, 72, 52
Технический контроль
Отдел технического контроля (подр. № 510)
ОТК цехов
19
Токарный
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Универсальной механообработки
64, 74
Цех универсальной механообработки производства № 6 (подр. № 764)
Универсальной механообработки
64, 74
Токарный с ЧПУ
Механообрабатывающее производство на станках с ЧПУ (подр. № 780)
Участок станков с ЧПУ
73, 78
Фрезерный
Инструментальный цех производства № 6 (подр. № 763)
Универсальной механообработки
09,81,85
Цех универсальной механообработки производства № 6 (подр. № 764)
Универсальной механообработки
81, 85
Механообрабатывающее производство на станках с ЧПУ (подр. № 780)
Универсальной механообработки
81, 85
Фрезерный с ЧПУ
Механообрабатывающее производство на станках с ЧПУ (подр. № 780)
Участок станков с ЧПУ
84, 78
Швейный
Столярный цех (подр. № 870)
Швейный
86
Штамповочный
Каркасно-штамповочное производство (подр. № 790)
Штамповочный
95, 96
Штамповочный с ЧПУ
Каркасно-штамповочное производство (подр. № 790)
Штамповочный
97, 98, 79, 67
Электроэррозия
Цех универсальной механообработки производства № 6 (подр. № 764)
Электроэррозии
99
Конструкторская подготовка производства
3 бюро 1 отдела
Конструкторский
713
2 отдел ОЗ
Радио-технологический
721
2 отдел ОЗ
Конструкторский
722
34.
Технологическая подготовка производства
1 лаборатория 1 отдела
Технологический
711
2 бюро 1 отдел
Технологический
712
6 производство
Технологический
762
7 производство
Технологический
772
8 производство
Технологический
782
9 производство
Технологический
792
10 производство
Технологический
801
11 производство
Технологический
811
12 цех
Технологический
820
15 цех
Технологический
850
16 цех
Технологический
860
PAGE 9
PAGE 11
ем-1 Экз. №1
Государственный оборонный заказ на 2010 г.
Утвержден Постановлением Правительства РФ
от «22» декабря 2009г. № 1055-30
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ
«Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия»
Шифр «Сеть – Управления»
г. Москва «__» __________ 20__ г.
Государственное учреждение «Войсковая часть 35533», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице командира войсковой части 35533 Резнева Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании протокола закрытого конкурса от____________ №___________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно – конструкторскую работу (далее именуется – ОКР) по теме: «Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия», шифр «Сеть – Управление».
2. Условия государственного контракта
2.1. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) от__________ г. № 16/16/0130/839, утвержденного Заказчиком и являющегося неотъемлемой частью государственного контракта (Приложение № 1).
Полный объем ОКР (этапа ОКР) и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение №2).
2.2. Разработанная Исполнителем согласно государственному контракту документация должна отвечать требованиям ТЗ.
2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1. государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон.
2.4. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать условия ограничения, предусмотренные требованиями раздела 11 ТЗ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению государственного контракта третьих лиц, за действия которых несет ответственность как за свои собственные. При этом условия государственного контракта подлежат включению Исполнителем в договор с третьими лицами;
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную и иную помощь;
в) требовать возмещения убытков причиненных в результате ненадлежащего исполнения государственного контракта Заказчиком;
г) приостановить работу по государственному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР) выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР (этапа ОКР), установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;
д) приостановить выполнение ОКР в случае, если Заказчик не производил оплату более 3 месяцев за выполненные и принятые этапы ОКР.
3.2. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;
б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по государственному контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя;
в) требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя;
г) прекращать действие государственного контракта, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало неактуальным;
д) в течение 30 дней с момента приемки результатов работы (этапа) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР);
е) в случае отступления Исполнителем от условий государственного контракта назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.
3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты, в том числе всю разработанную согласно государственному контракту техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы (партию) изделий в предусмотренный государственным контрактом срок;
б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету государственного контракта;
г) информировать Заказчика о приостановлении ОКР (этапа ОКР) в 7 - дневный срок с соответствующими обоснованиями;
д) проводить в процессе выполнения работ по государственному контракту патентные исследования в соответствии с ТЗ и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;
е) уведомлять Заказчика в 10 - дневный срок сообщением о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате ОКР, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с государственным контрактом;
б) сообщить Исполнителю в 30 - дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР решение о порядке его использования и форме правовой охраны;
в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по государственному контракту;
г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20 - дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение ОКР и в ведомость исполнения ОКР либо принять решение о ее прекращении;
д) провести в месячный срок после окончания ОКР (этапа ОКР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;
е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.
4. Сроки исполнения
4.1. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.
При этом устанавливаются:
начало ОКР 08.12.2010г.;
окончание ОКР 30.11.2011г.
4.2. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном государственным контрактом порядке.
4.3. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью государственного контракта.
4.4. Датой исполнения ОКР по государственному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения ОКР.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. При завершении ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.
5.2. Сдача и приемка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется в порядке, установленном ТЗ № 16/16/С6/2/2443.
5.3. Заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Исполнителем от условий государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.
Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий государственного контракта.
6. Стоимость работ и порядок расчетов
6.1. За выполненную в соответствии с условиями настоящего государственного контракта ОКР Заказчик уплачивает Исполнителю ________________________________________(____________________) руб., в том числе по этапам:
1 этап ____________ руб.
2 этап ____________ руб.
3 этап ____________ руб.,
что подтверждается структурой цены (приложение №3 к государственному контракту).
6.2. Аванс первого этапа ОКР в размере 80% выплачивается Заказчиком Исполнителю по его счету в 20-дневный срок с момента начала работ по государственному контракту.
Авансы второго и третьего этапов ОКР в размере 50% стоимости каждого из этапов выплачиваются Исполнителю по его счету в 20-дневный срок с момента подписания акта выполненных работ предыдущего этапа.
6.3. Окончательный расчет за выполненную ОКР производится на основании представленного счета и утвержденного Заказчиком акта выполненных работ ОКР.
6.4. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Заказчиком в 20 - дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью государственного контракта.
7. Права на результаты ОКР
7.1. Все полученные при выполнении ОКР результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
7.2. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7.3. Исполнитель обязан заключать с работниками гражданско-правовые договоры о сохранении конфиденциальности сведений, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности.
8. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. К конфиденциальным сведениям относятся технические требования, изложенные в ТЗ № 16/16/0130/839.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
9. Ответственность Сторон
9.1. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации контрактной цены ОКР (этапа ОКР), за каждый день просрочки.
9.2. В случае не устранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленный для сдачи ОКР (этапа ОКР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации контрактной цены ОКР (этапа ОКР), подлежащей исправлению.
9.3. За просрочку оплаты принятой ОКР (этапа ОКР) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
9.4. За нарушение установленных сроков приемки ОКР (этапа ОКР) по государственному контракту Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации контрактной цены выполненной ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.
9.5. В случае не предоставления в указанный в подпункте е) пункта 3.3. срок сообщения о каждом полученном при выполнении государственного контракта результате ОКР, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % стоимости ОКР.
9.6. При отказе по вине Исполнителя от выполнения условий государственного контракта он в течение 10 дней с момента отказа уплачивает штраф в размере 10 % ОКР и возвращает Заказчику уплаченные суммы с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Убытки, не покрытые неустойкой, подлежат возмещению Исполнителем.
9.7. Применение неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по государственному контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 7 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 месяца.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением государственного контракта, рассматриваются в установленном законом порядке, путем обращения в арбитражный суд.
12. Срок действия государственного контракта
12.1. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания, для чего Стороны при его подписании в обязательном порядке проставляют дату, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. При отсутствии документов, подтверждающих внесение обеспечения государственного контракта, государственный контракт недействителен (ничтожен).
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий государственный контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.
13.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10 - дневный срок.
13.3. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются приложения:
- приложение №1 – техническое задание;
- приложение №2 – ведомость исполнения ОКР;
- приложение №3 – структура контрактной цены ОКР.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Юридический адрес:
143988 г. Железнодорожный МО
Государственное учреждение
«Войсковая часть 35533»
Банковские реквизиты:
ИНН 5012009279 КПП 501201001
УФК по Московской области (Отделение по городскому округу Балашиха УФК по Московской области)
Л/с 03481527270
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Р/с 40105810300000010013
БИК 044583001
ОКАТО 46424000000
ОГРН 1055012210032
ОКПО 07560877
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное учреждение
«Войсковая часть 35533»
Командир войсковой части
_________________А.А. Резнев ___________________
«___» _____________2010г. «___»___________2010г.
М.П. М.П.
16/16/070/6918
Приложение №2
к государственному
контракту №
от «__» ______20__г.
Ведомость исполнения
по государственному контракту №
от «__»_____________2010г.
«Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия»
шифр «Сеть – Управление»
№№
эт.
Наименование работ
Представляемые материалы
Сроки исполнения
Цена этапа
(руб.)
1
2
3
4
5
1
В соответствии с п. 2.2.1 – 2.2.7 ТЗ
- календарный план – график;
- макет аппаратно-програмных средств;
- акт выполненных работ первого этапа.
08.12.2010г.-30.06.2011г.
2
В соответствии с п.2.2.8 – 2.2.10 ТЗ
- АСУ ОЗ с устраненными замечаниями;
- акт выполненных работ второго этапа;
01.07.2011г.-15.09.2011г.
3
В соответствии с п.2.2.11 ТЗ
- действующая АСУ ОЗ;
- комплект проектной, технической, эксплуатационной документации;
- акт выполненных работ.
16.09.2011г.–30.11.2011г.
Заказчик Исполнитель
Государственное учреждение
«Войсковая часть 35533»
Командир войсковой части
А.А.Резнев
«___» _________20___г. «___» __________20___г.
Приложение №3
к государственному
контракту №
от «__» ______20__г.
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное учреждение
«Войсковая часть 35533»
Командир войсковой части
А.А.Резнев
«___»___________20__г. «___»___________20__г.
Структура контрактной цены ОКР
«Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия»
шифр «Сеть – Управление»
№ п/п
Статьи расходов
Ед. изм.
Всего
В том числе по этапам
1 этап
2 этап
3 этап
1.
Материалы и покупные изделия
тыс. руб.
2.
Специальное оборудование
тыс. руб.
3.
Фонд оплаты труда 2010 г.
тыс. руб.
4.
Фонд оплаты труда 2011г.
тыс. руб.
5.
Накладные расходы: в том числе
тыс. руб.
Страховые взносы в 2010г. %*
Страховые взносы в 2011г. %*
Прочие расходы
6.
Себестоимость
тыс. руб.
7.
Услуги сторонних организаций
тыс. руб.
8.
Прибыль (% от себестоимости)*
тыс. руб.
9.
Итого
тыс. руб.
Приложение: 1. Пояснительная записка по обоснованию затрат.
2. Расшифровка по статьям затрат.
В соответствии с подпунктом 16 пунктом 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ дана работа налогом на добавленную стоимость не облагается.
От Заказчика__________________ От Исполнителя____________________
В пунктах помеченных * в обязательном порядке необходимо поставить количество %
PAGE
PAGE 39
нв-1 Экз. № 1
Утверждаю
Врио командира войсковой
части 35533
В.В. Аравин
« » ноября 2010 года
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса
государственного учреждения «Войсковая часть 35533»
на право заключения государственного контракта
на выполнение ОКР: «Сеть-Управление»
г. Москва
2010 г.
СОДЕРЖДАНИЕ
(Инструкции Участникам размещения заказа)
Раздел 1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
I. Общие сведения
Законодательное регулирование
Цель и предмет конкурса
Место и сроки выполнения ОКР
Начальная (максимальная) цена государственного контракта
Источник финансирования и порядок оплаты
Требования к Участникам размещения заказа
Пояснительная записка на выполнение работ
Затраты на подготовку заявки на участие в открытом конкурсе
II. Конкурсная документация
Содержание конкурсной документации
Разъяснение положений конкурсной документации
Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
III. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе
Форма заявки на участие в открытом конкурсе
Язык документов, входящих в состав заявки
Требования к содержанию документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе
3.4 Обеспечение исполнения государственного контракта
3.5 Цена государственного контракта
3.6 Требования к оформлению заявок на участие в открытом конкурсе
IV. Подача заявки на участие в открытом конкурсе
Срок подачи и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе
Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания времени приема конвертов с заявками
V. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Порядок вскрытия конвертов
Запрет изменения заявок на участие в открытом конкурсе
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и допуск к участию в открытом конкурсе
Критерии и порядок оценки заявки на участие в конкурсе
VI. Определение победителя конкурса и информация о результатах
6.1 Порядок принятия решения о присуждении государственного контракта
VII. Заключение государственного контракта 7.1 Срок заключения государственного контракта
Права и обязанности победителя конкурса
Права и обязанности Заказчика
VIII. Обжалование действий (бездействий) Заказчика,
единой комиссии по размещению заказов
Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Раздел 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма описи документов
Форма заявки на участие в открытом конкурсе
Форма анкеты Участника размещения заказа
Форма инженерной записки
Форма справки, содержащей сведения о выполненных НИОКР за три последних года по государственным контрактам
Форма справки о наличии трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ОКР по предмету конкурса
Форма справки о наличии технологического оборудования, необходимого для выполнения ОКР по предмету конкурса
Форма структуры контрактной цены
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
(Инструкции Участникам размещения заказа)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Федеральный закон № 94-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанными с размещением заказов для государственных нужд.
1.2. Цель и предмет конкурса
Государственный заказчик (организатор конкурса) – государственное учреждение «Войсковая часть 35533», сокращенное наименование – в/ч 35533 (далее - Заказчик), проводит открытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия», шифр ОКР: «Сеть-Управление», в целях заключения государственного контракта с Участником открытого конкурса, предложившим лучшие условия выполнения ОКР по предмету конкурса.
1.3. Место и сроки выполнения ОКР
Победивший Участник открытого конкурса должен будет выполнить ОКР по предмету конкурса в соответствии с государственным контрактом в месте и в течение периода, указанного в Информационной карте открытого конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.
1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта
Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в извещении о проведении конкурса и информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса и остается твердой на весь срок исполнения контракта. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
Источник финансирования – государственный оборонный заказ на 2010 год.
Порядок оплаты за выполнение ОКР определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации.
1.6. Требования к Участникам размещения заказа
1.6.1.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям:
1.6.1.1. Требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
1.6.1.2. Требованию о непроведении процедуры ликвидации Участника размещения заказа.
Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1.6.1.5. В реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об Участниках размещения заказа.
1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные подготовкой заявки и участием в конкурсе.
II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание конкурсной документации
Участник размещения заказа обязан изучить настоящую конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиями, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или единой комиссии по размещению заказов с Участником размещения заказа не допускаются.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются на официальном сайте и в течение одного дня размещаются заказчикам в порядке установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки
Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если также материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе представляет собой полный комплект документов, представляемых Участником размещения заказа для участия в конкурсе и должна быть подготовлена по формам, представленным в настоящей конкурсной документации и содержать следующее:
Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, включенное в текст заявки на участие в конкурсе (анкеты участника размещения заказа);
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим их регистрацию либо копия такой выписки, заверенная нотариально (для юридических лиц) с указанием сведений о видах деятельности, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений о видах деятельности, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказ без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копия сертификата соответствия, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ РВ 15.002 или ГОСТ Р ИСО 9001;
- справка о выполненных НИОКР за три последних года в рамках государственного оборонного заказа по государственным контрактам, в том числе работах аналогичных предмету заказа;
- документы, подтверждающие профессиональную репутацию.
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;
Предложение о качестве выполнения ОКР (Инженерная записка в соответствии с разделом 3 конкурсной документации) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе ведомость исполнения ОКР, контрактная структура цены.
3.3.4. Предложение о цене государственного контракта, включенное в текст заявки на участие в конкурсе (раздел 3).
3.3.5. Документы, подтверждающие наличие у Участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работы по предмету конкурса: 1
а) копия свидетельства о праве собственности, либо копия договора аренды сроком действия более 1 года с подтверждением прав арендодателя, либо выписка из реестра федерального имущества;
б) справка участника размещения заказа о наличии технологического
оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету контракта (раздел 3 конкурсной документации);
в) бухгалтерский баланс;
г) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период;
д) справка Участника размещения заказа о наличии трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по предмету контракта (раздел 3 конкурсной документации).
3.3.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.8. Документы, представленные к предыдущим конкурсам, не рассматриваются.
1Документы, подтверждающие наличие у Участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, а так же документы подтверждающие квалификацию участника размещения заказа предоставляются по усмотрению Участника размещения заказа. Непредставление вышеперечисленных документов не влечет отклонения заявки, однако влияет на количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг».
3.4 Обеспечение исполнения государственного контракта
Общие положения
Если в Разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт обеспечения исполнения государственного контракта.
Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения государственного контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения контракта указан в Разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Безотзывная банковская гарантия
Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее 30% начальной (максимальной) цены государственного контракта;
- банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта;
- срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее истечения 30 (тридцати дней) со дня завершения общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Договор поручительства
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя требованиям, перечисленным выше, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах в) и г) пункта 3.3.2 настоящей конкурсной документации и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога в порядке ст.841 Гражданского кодекса РФ должны быть перечислены на счет заказчика в размере и по реквизитам, установленном в Разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;
- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), считается непредоставленным;
- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение срока, установленного в Проекте государственного контракта («ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании, но в любом случае не ранее истечения 30 (тридцати) дней со дня со дня завершения общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренного контрактом.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по государственному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере.
3.5. Цена государственного контракта
3.5.1. Цена государственного контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в конкурсной документации. В случае, если цена государственного контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается единой комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурной документацией.
Цена государственного контракта включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению работы.
Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть указана в российских рублях за единицу продукции, оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения государственного контракта.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований (двусмысленное толкование документов будет рассматриваться единой комиссией как нарушение требований конкурсной документации).
Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (кроме нотариально заверенных копий). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности).
Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены.
Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Заявка на участие в конкурсе подается Участником в письменной форме и оформляется следующим образом:
участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, которая должна быть сшита в единую книгу, должна содержать сквозную нумерацию страниц. Конкурсная заявка должна быть скреплена печатью (опечатана) на обороте с указанием количества страниц, заверена подписью уполномоченного лица. Первым листом конкурсной заявки должна быть подшита опись документов. Опись документов должна включать в себя наименования и реквизиты всех документов, фактически включенных в состав заявки. Затем конкурсная заявка запечатывается в конверт, при этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) фамилию, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа.
После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.
3.6.8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику кроме заявок, полученных после срока окончания приема заявок, и отозванных заявок.
IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим о возможности подать, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
4.1.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок.
4.1.4. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок.
4.2.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия единой комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в Информационной карте конкурса.
4.3.2. Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с требованиями конкурсной документации, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками.
4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться порядковый номер заявки и наименование организации-участника, отзывающей заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется соответствующему полномочному представителю Участника.
4.4. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания времени приема конвертов с заявками
Полученные Заказчиком после окончания времени приема конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказ вместе с соответствующим уведомлением.
V. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов
5.1.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками Участников размещения заказа, будет произведено публично
« 02 » декабря 2010 года в 10 ч. 30 мин., по адресу:
143988, г. Железнодорожный, Московской области.
В день вскрытия конвертов, непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в подпункте 5.1.1. конкурсной документации, единая комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой.
Единой комиссией вскрываются конверты, которые поступили Заказчику до времени окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе или поданные непосредственно на процедуре вскрытия.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.
5.1.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители Участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.
В случае присутствия представителей Участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа.
5.1.5. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в журнале регистрации представителей Участников размещения заказа и иных лиц за подписью секретаря единой комиссии.
5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется секретарем единой комиссии и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания протокола членами единой комиссии.
5.1.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.1.8. Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе после вскрытия первого конверта с заявкой.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не должен превышать 20 дней.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса;
б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому Участнику конкурса проект государственного контракта.
5.2.5. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Российской Федерации в день окончания рассмотрения заявок.
5.2.6. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.
5.3. Критерии и порядок оценки заявки на участие в конкурсе
5.3.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа и признанными Участниками конкурса.
5.3.2. Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене (затраты на выполнение ОКР) и иным критериям.
5.3.3. Единая комиссия оценивает конкурсные заявки, представленные Участниками конкурса, и выставляет каждому из Участников баллы по соответствующим показателям.
Решение единой комиссии по определению победителя принимается на основании результатов подсчета суммы баллов по каждому Участнику конкурса, который производится в соответствии с установленными критериями.
5.3.5. Методика балльной оценки заявок на участие в конкурсе по размещению на выполнение опытно-конструкторской работы, шифр ОКР: «Сеть-Управление», разработана в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722.
Рейтинг, система критериев и порядок оценки конкурсных заявок
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ и Правилами.
Оценка предложений участников конкурса осуществляется в соответствии со следующими критериями, сумма значимостей которых составляет 100 процентов:
Наименование критерия
Значимость критерия
Цена контракта
25 %
Квалификация участника конкурса
45 %
Срок (период) выполнения работ
30 %
Итого:
100 %
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок:
Оценка заявок по критерию «цена контракта»
При оценке заявок по критерию «цена контракта» использование подкритериев не допускается.
Для определения рейтинга заявки по критерию «цена контракта» в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:
Amax - Ai
Rai = ----------------- х 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса»
Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
При этом сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника конкурса» в конкурсной документации устанавливаются следующие показатели и их значения:
№
п/п
Оцениваемое направление (подкритерий)
Максимальное количество баллов по подкритерию
1.
Наличие сертификата фирмы «1С» «Центр компетенции в производстве» (ЦКП)
20
2.
Наличие квалифицированных кадров (Количество привлекаемых к выполнению ОКР сотрудников с сертификатом «1С» Специалист по производственным решениям)
40
3.
Профессиональная репутация (Подтверждение отзывами заказчиков «приборо- и машиностроительной» отрасли)
10
4.
Опыт выполнения работ по данной тематике (Сведения о выполненных НИОКР за последние 3 года по отрасли «приборо- и машиностроение»)
30
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:
Rci = Ci1 + Ci2 + … + Cik , где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация участника конкурса» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «квалификация участника» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара.
Оценка заявок по критерию «сроки (период) выполнения работ»
Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения ОКР.
При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается.
В рамках указанного критерия оценивается срок выполнения ОКР, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен поставить продукцию.
Единицей измерения срока (периода) выполнения ОКР устанавливается неделя.
Для оценки заявок по указанному критерию срок выполнения ОКР не устанавливается в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок выполнения ОКР устанавливается в календарной дате, такой срок выполнения ОКР не может применяться в целях оценки по указанному критерию.
Максимальный срок выполнения ОКР устанавливается в течение 51 неделя с даты заключения государственного контракта, при этом минимальный срок выполнения ОКР принимается равным 0.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (период) выполнения работ», определяется по формуле:
Fmax - Fi
Rfi = --------------- x 100 ,
Fmax – Fmin
где:
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Fmax - максимальный срок выполнения ОКР в единицах измерения срока поставки (количество недель) с даты заключения государственного контракта;
Fmin - минимальный срок выполнения ОКР в единицах измерения срока поставки (количество недель) с даты заключения государственного контракта;
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения ОКР, в единицах измерения срока поставки (количество недель) с даты заключения государственного контракта.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок (период) выполнения работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по одному сроку поставки лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «сроки (период) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком поставки продукции.
Предложениям в заявках со сроком выполнения ОКР, равным менее половины максимального срока выполнения ОКР, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.
При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
6.1. Порядок принятия решения о присуждении государственного контракта
6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе единой комиссией каждой заявке относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.
6.1.2. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
6.1.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, или фактов несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым законодательством к Участникам конкурса, заявка - победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.
6.1.4. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок направляет победителю конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
7.1. Срок заключения государственного контракта
7.1.1. Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса и в соответствии с пунктом 6.1. конкурсной документации.
7.1.2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ или частью 2 настоящей статьи, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
7.1.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
7.2. Права и обязанности победителя конкурса
Победитель конкурса или Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, которому Заказчик направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
В случае если Победитель конкурса (или Участник, заявке которого присвоен второй номер, в случае отказа победителя от заключения государственного контракта) в срок, предусмотренный пунктом 7.1., не представил Заказчику подписанный государственный контракт, победитель конкурса (или Участник, заявке которого присвоен второй номер и которому передан проект государственного контракта) признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
7.3. Права и обязанности Заказчика
7.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:
а) проведения ликвидации победителя конкурса (Участника конкурса);
б) приостановления деятельности победителя конкурса (Участника конкурса), в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) предоставления победителем конкурса (Участником конкурса), заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в конкурсной заявке;
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с Участником, заявке которого присвоен второй номер, в случае, если победитель признан уклонившимся от заключения государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
VIII. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
ЗАКАЗЧИКА, ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Любой Участник конкурса (Участник размещения заказа) вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика, единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника конкурса (Участника размещения заказа). Обжалование действий (бездействия) Заказчика в порядке, предусмотренном положениями главы 8 Федерального закона № 94-ФЗ, не является препятствием для обжалования Участником конкурса (Участником размещения заказа) действий (бездействия) Заказчика в судебном порядке.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Данный раздел содержит информацию о проведении конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение ОКР, конкретизирующую и дополняющую общие условия проведения конкурса. Перечисленные условия исполняются Участниками размещения заказа в совокупности с общими условиями проведения конкурса, техническим заданием на ОКР и проектом государственного контракта.
Общие условия
проведения конкурса
Сведения
Наименование государственного Заказчика
Государственное учреждение "Войсковая часть 35533"
Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключить государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия», шифр ОКР: «Сеть-Управление»
Начальная (максимальная) цена государственного контракта
8 000 000,0 руб., в том числе по этапам:
1 этап – 5 000 000,0 руб.;
2 этап – 1 500 000,0 руб.;
3 этап – 1 500 000,0 руб.
Срок заключения государственного контракта
Не ранее, чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок, в случае если государственный контракт заключается с единственным Участником конкурса и конкурс признан не состоявшимся).
Источник финансирования.
Государственный оборонный заказ на 2010 год
Форма сроки и порядок оплаты
Аванс первого этапа ОКР в размере 80% выплачивается Заказчиком Исполнителю по его счету в 20-дневный срок с момента начала работ по государственному контракту.
Авансы второго и третьего этапов ОКР в размере 50% стоимости каждого из этапов выплачиваются Исполнителю по его счету в 20-дневный срок с момента подписания акта выполненных работ предыдущего этапа.
Окончательный расчет за выполненную ОКР производится на основании представленного счета и утвержденного Заказчиком акта выполненных работ ОКР.
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Место выполнения работ определяется участником размещения заказа. Акт о выполненных работах представляется по адресу Заказчика.
Срок выполнения работ:
с 08.12.2010 г. по 30.11.2011 г. (51 неделя)
Условия выполнения работ приведены в Техническом задании.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1. Цена контракта, значимость – 25%.
2. Квалификация Участника конкурса, значимость – 45%.
3. Сроки (период) выполнения работ, значимость – 30%.
Оцениваемые показатели и их соотношение – в соответствии с разделом 5.3 конкурсной документации.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, включенное в текст заявки на участие в конкурсе (анкеты участника размещения заказа);
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим их регистрацию либо копия такой выписки, заверенная нотариально (для юридических лиц) с указанием сведений о видах деятельности, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений о видах деятельности, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказ без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копия сертификата соответствия, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ РВ 15.002 или ГОСТ Р ИСО 9001;
- справка о выполненных НИОКР за три последних года в рамках государственного оборонного заказа по государственным контрактам, в том числе работах аналогичных предмету заказа;
- документы, подтверждающие профессиональную репутацию.
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;
2. Предложение о качестве выполнения ОКР (Инженерная записка в соответствии с разделом 3 конкурсной документации) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе ведомость исполнения ОКР, контрактная структура цены.
3. Предложение о цене государственного контракта, включенное в текст заявки на участие в конкурсе (раздел 3).
4. Документы, подтверждающие наличие у Участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работы по предмету конкурса: 1
а) копия свидетельства о праве собственности, либо копия договора аренды сроком действия более 1 года с подтверждением прав арендодателя, либо выписка из реестра федерального имущества;
б) справка участника размещения заказа о наличии технологического оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету контракта (раздел 3 конкурсной документации);
в) бухгалтерский баланс;
г) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период;
д) справка Участника размещения заказа о наличии трудовых ресурсов, необходимых для
выполнения работ по предмету контракта (раздел 3 конкурсной документации).
________________________________________
1Документы, подтверждающие наличие у Участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, а так же документы подтверждающие квалификацию участника размещения заказа предоставляются по усмотрению Участника размещения заказа. Непредставление вышеперечисленных документов не влечет отклонения заявки, однако влияет на количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг».
При подготовке заявки на участие в конкурсе и
документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
Документы, представленные к предыдущим конкурсам, не рассматриваются.
Требования к Участникам размещения заказа, установленные Заказчиком
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
Требования к описанию выполняемой работе.
Согласно техническому заданию
Обеспечение заявки
Не предусмотрено
Обеспечение исполнения государственного контракта
30% от начальной максимальной цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса
Заключение государственного контракта
Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения государственного контракта (в форме залога денежных средств)
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва 705
БИК 044583001
Получатель:
Отделение по городскому округу Балашиха УФК по Московской области (ГУ «Войсковая часть 35533»)
лицевой счет № 05481527270 ИНН 5012009279 КПП 501201001
Р/с 40302810100001000012 Назначение платежа: Обеспечение государственного контракта на участие в конкурсе
№ , шифр темы: « » - в
размере 30% от начальной (максимальной) цены государственного контракта. НДС не облагается.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Начало подачи заявок «02» ноября 2010 года. Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены не позднее начала процедуры вскрытия конвертов (время московское) «02» декабря 2010 года
Место подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу:
143988, Московская обл., г. Железнодорожный, в/ч 35533
Адрес, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
Конверты с конкурсными заявками будут вскрыты «02» декабря 2010 года с 10.30 (время московское) по адресу: 143988, Московская обл., г. Железнодорожный, в/ч 35533
Право изменения объема работ, связанных с предметом заказа и цены государственного контракта
Не установлено
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма описи документов
Опись документов
Настоящим (указать наименование Участника размещения заказа) подтверждает, что на конкурс на право заключить государственный контракт на выполнение (указать название конкурса) нами направляются ниже перечисленные документы:
№ п/п
Наименование
Лист
заявки
1.
Заявка на участие в конкурсе
2.
Анкета участника размещения заказа
3.
Выписка из ЕГРЮЛ
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа
5.
Копии учредительных документов
6.
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
7.
Инженерная записка с приложениями
7.1.
Контрактная структура цены
7.2.
Ведомость исполнения
8.
Документы в подтверждение квалификации
8.1.
Справка о наличии трудовых ресурсов
8.2.
Справка о выполненных НИОКР по государственным контрактам
8.3.
Справка о наличии технологического (лабораторного) оборудования для выполнения работ
8.4.
Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества
9
Документы подтверждающие наличие производственных мощностей, оборудования, финансовых ресурсов
…
Руководитель участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель) _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Форма заявки на участие в конкурсе
На бланке организации
дата исх. №
Государственному заказчику:
Командиру войсковой части 35533
Резневу А.А
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с ___________________________________________________ (указывается наименование государственного заказчика)
государственного контракта на _____________________________________________
(указывается предмет государственного контракта).
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу правовые акты _________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, _____________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.
2. Мы согласны выполнить работу в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в данном приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе:
№ п/п
Наименование показателя
Предложение участника
1
Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), в том числе с разбивкой по годам
(цифрами и прописью)
2
Срок выполнения работ, период выполнения работы в неделях
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части и влияющими на стоимость работ.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данная работа будет в любом случае выполнена в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работу на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
отсутствует:
- проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
8. В случае если предложенные нами условия исполнения государственного контракта будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с _________________________________________________________ (указывается наименование государственного заказчика)
на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения конкурса.
9. В случае, если предложенные нами условия исполнения государственного контракта будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями исполнения государственного контракта.
10. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Наши банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________
14. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____стр.
Руководитель участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель) _______________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Форма анкеты Участника размещения заказа
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц). ФИО и паспортные данные физического лица.
2. Юридический адрес Участника размещения заказа
Страна
Адрес
З.Почтовый адрес Участника размещения заказа
Страна
Адрес
Телефон
Факс
4.Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (если деятельность лицензируется) (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
5.Телефоны Участника размещения заказа (с указанием кода города)
6.Факс Участника размещения заказа (с указанием кода города)
7.Адрес электронной почты Участника размещения заказа
По усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены сведения:
8. Банковские реквизиты (может быть несколько):
8.1. Наименование обслуживающего банка
8.2. Расчетный счет
8.3. Корреспондентский счет
8.4. Код БИК
Примечание:
В целях обеспечения своевременного возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
9. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях
(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред.ст. 105, 106 ГК Российской Федерации).
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены:
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. (название документа) (количество страниц в документе);
2. (название документа) (количество страниц в документе); п. (название документа) (количество страниц в документе).
Участник размещения заказа
Руководитель организации
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
МП
Форма инженерной записки
Инженерная записка
на проведение работ по теме:_____________________________________
(наименование и шифр ОКР)
Составляется в произвольном виде с отражением следующих основных положений:
1. Цель выполнения ОКР
2. Назначение ОКР
3. Основные требования к результатам работы
4. Предложения о качестве выполнения работ, в том числе:
- применяемая система менеджмента качества.
Участник размещения заказа
Руководитель организации ___________ _________________
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
МП
Форма справки, содержащей сведения о выполненных НИОКР за три последних года в рамках Гособоронзаказа по государственным контрактам
Сведения о выполненных НИОКР за три последних года по государственным контрактам
№ п/п
Дата, № и предмет государственного контракта
Наименование Заказчика
Сумма государственного контракта
Период выполнения работы
Сведения о претензиях Заказчика к выполненной работе
Примечание*
Участник размещения заказа
Руководитель организации _____________________ ___________________
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
МП
* отметка о работах, выполненных по тематике конкурса
Форма справки о наличии трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ОКР по предмету конкурса
Справка о наличии трудовых ресурсов, в том числе привлекаемых для выполнения ОКР по предмету конкурса
1. Штатная численность организации (всего)
в том числе:
всего научных сотрудников
из них:
докторов наук
кандидатов наук
степень укомплектованности научных сотрудников (%)
ИТР
степень укомплектованности ИТР (%)
2. Состав участников работ
2.1. Руководитель работ
Ф.И.О
должность
ученое звание
ученая степень
телефон/факс:
e-mail
2.2 Численность участников (всего)
докторов наук
из них докторов наук до 45 лет
кандидатов наук
из них кандидатов до 45 лет
докторанты
аспиранты
сотрудники без ученой степени
студенты
Участник размещения заказа
Руководитель организации _____________________ ___________________
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
МП
Форма справки о наличии технологического оборудования, необходимого для выполнения ОКР по предмету конкурса
Справка о наличии технологического оборудования, необходимого для выполнения ОКР по предмету конкурса
№
п/п
Наименование оборудования
(марка)
Количество единиц
Год выпуска
Нормативный срок службы
Собственное или арендуемое
Участник размещения заказа
Руководитель организации _____________________ ___________________
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
МП
Форма контрактной структуры цены
Структура контрактной цены
№ п/п
Статьи расходов
Ед. изм.
Всего
В том числе по этапам
1 этап
2 этап
….
1.
Материалы и покупные изделия
тыс. руб.
2.
Специальное оборудование
тыс. руб.
3.
Фонд оплаты труда 2010 г.
тыс. руб.
4.
Фонд оплаты труда 2011г.
тыс. руб.
5.
Отчисления от фонда оплаты труда 2010 г. %
тыс. руб.
6.
Отчисления от фонда оплаты труда 2011г. %
тыс. руб.
5.
Накладные расходы
тыс. руб.
6.
Себестоимость
тыс. руб.
7.
Услуги сторонних организаций
тыс. руб.
8.
Прибыль
тыс. руб.
9.
Итого
тыс. руб.
Приложения:
1. Пояснительная записка.
2. Расшифровка по статьям затрат структуры цены.
Участник размещения заказа
Руководитель организации _______________ __________________
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ __________________
(для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)
МП
______________________________________________
Справка входит в состав инженерной записки
рег. № 16/16/070/7055
PAGE
PAGE
PAGE 2
нв-1 Экз. № 1
Утверждаю
Врио командира войсковой
части 35533
В.В. Аравин
« » ноября 2010 года
Извещение о проведении открытого конкурса
Наименование
Содержание
Форма торгов
Открытый конкурс
Заказчик
Наименование
ГУ «Войсковая часть 35533»
Место нахождения
Московская обл., г. Железнодорожный
Почтовый адрес
143988, Московская обл., г. Железнодорожный, в/ч 35533
Адрес электронной почты
HYPERLINK "mailto:vilage@dol.ru" vilage@dol.ru
Номер контактного телефона
(495) 527-02-10
Предмет контракта
Наименование, код по структурированной номенклатуре (по ОКДП)
Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка методов и программных средств комплексного управления ресурсами предприятия», шифр ОКР: «Сеть-Управление».
Количество товара (объем выполняемых работ
В соответствии с техническим заданием на ОКР
Место выполнения работ
Определяется участником размещения заказа, акт о выполненных работах представляется по адресу Заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
8 000 000,0 руб.
Предоставление конкурсной документации
Срок предоставления
с 02.11.2010 г. по 29.11.2010 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00
Место предоставления
по адресу заказчика
Порядок предоставления
комплект документации предоставляется на электронный адрес организации, или в письменной форме уполномоченному представителю в течение двух рабочих дней со дня получения запроса, подписанного правомочным лицом
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru
Стоимость конкурсной документации
0,00 руб.
Прием заявок
с 02.11.2010 г. по 02.12.2010 г., не позднее начала процедуры вскрытия конвертов
Вскрытие конвертов
по адресу заказчика 02.12.2010 г. 10 ч.30 мин.
Рассмотрения заявок
по адресу заказчика с 02.12.2010 г.
Оценка и сопоставление заявок
по адресу заказчика в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Преимущества
ОИ: 0,00%; УИС: 0,00%
рег. № 16/16/070/7054
Источник информации
erumpo
Каталог специализаций, представленных на erumpo:
- ИТ: Оборудование и расходные материалы
- Программное обеспечение (ПО)
- Телекоммуникации, ВКС, связь и слаботочные системы
- ИТ-услуги
- Интернет услуги
- Строительство и ремонт
- Административно-хозяйственные товары и услуги
- Транспорт и перевозки
- Прочее
- Бизнес
- Страхование
erumpo!
ИТ-компаниям, желающим расширить свою клиентскую базу, компания erumpo абсолютно бесплатно предоставляет полную информацию обо всех тендерах и закупках, имеющихся сегодня на рынке, как коммерческих, так и государственных.
Все доступные тендеры и закупки группируются по пяти главным разделам:
- IT-оборудование и расходные материалы - 18 категорий
- Программное обеспечение - 12 категорий
- Телекоммуникации, ВКС, связь, слаботочные системы - 15 категорий
- ИТ-услуги - 14 категорий
- Интернет услуги - 5 категорий
Вы можете выбирать и просматривать полную информацию о тендерах и закупках в 64-х категориях. Поставка оборудования и расходных материалов к нему, создание и разработка программного обеспечения, оказание всевозможных видов услуг. Все многообразие тендеров, закупок, заявок, потребностей в сфере it и hitech технологий собрано на erumpo. Сбор информации о тендерах и закупках базируется на методике агрегации тендеров с более чем 80 государственных и коммерческих площадок и публикации собственных тендеров заказчиками erumpo. С помощью erumpo вы можете принять участие в коммерческих и государственных тендерах и в конкурсах на поставку оборудования и оказание ИТ-услуг.
Сервисы поиска тендеров и закупок, реализованные на erumpo, дадут вам возможность удобного выбора среди всей массы заказов на закупку ит-продукции, заявок на услуги или тендеров. Помимо обычного «простого» поиска вы можете воспользоваться расширенным поиском с увеличенным набором поисковых критериев, доступных для выбора: поиск по цене контракта, тендерной документации, времени завершения, категории тендера, тендерной площадке, региону проведения тендера и другим параметрам. С помощью функционала RSS лент вы сможете получать и анализировать всю необходимую информацию о тендерах и закупках, размещенных на тендерных площадках по всей России, в удобном для вас формате и без постоянных заходов на сайт erumpo. Поисковый критерий, лежащий в основе созданных вами RSS лент, вы можете задать самостоятельно, так чтобы он максимально удовлетворял вашим собственным потребностям и сферам деятельности вашей компании. Список тендерных площадок, информация с которых собирается в нашем сервисе, стабильно пополняется.
Вся информация о тендерах и закупках для ИТ-поставщиков и субподрядчиков на erumpo абсолютно бесплатна. И мы не планируем изменять этому принципу в будущем
- ИТ: Оборудование и расходные материалы (тендеры / проекты-поставки):
- Серверы (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютеры (все типы) (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютеры (ЦОД-ы) (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютеры (мини-компьютеры) (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютеры (персональные и рабочие станции) (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютеры (ноутбуки) (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютеры (планшеты) (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютерные части (тендеры / проекты-поставки)
- Память и носители информации (тендеры / проекты-поставки)
- Периферийное оборудование (тендеры / проекты-поставки)
- Источники бесперебойного питания (тендеры / проекты-поставки)
- Экраны и дисплеи (тендеры / проекты-поставки)
- Принтеры (тендеры / проекты-поставки)
- Программное обеспечение (ПО) (тендеры / проекты-поставки):
- Системное ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Операционные системы (тендеры / проекты-поставки)
- Информационная безопасность (тендеры / проекты-поставки)
- Сетевое, интернет и интранет ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Антивирусное ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Бизнес-ориентированное ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Офисное ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Базы данных, управление электронными данными (тендеры / проекты-поставки)
- Инструментальное ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Коммуникационное и мультимедийное ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Переводчики с иностранных языков (тендеры / проекты-поставки)
- Распознавание текста (тендеры / проекты-поставки)
- Телекоммуникации, ВКС, связь и слаботочные системы (тендеры / проекты-поставки):
- Космическая связь (тендеры / проекты-поставки)
- Телефонные и компьютерные сети (тендеры / проекты-поставки)
- Коммутаторы, собственные АТС с исходящей и входящей связью (тендеры / проекты-поставки)
- Телефонные кабели, специализированные наборы (тендеры / проекты-поставки)
- Телефонное оборудование (тендеры / проекты-поставки)
- Автоответчики (тендеры / проекты-поставки)
- Мобильные телефоны (тендеры / проекты-поставки)
- Волоконно-оптические материалы (тендеры / проекты-поставки)
- Коммуникационная инфраструктура (тендеры / проекты-поставки)
- Пейджеры (тендеры / проекты-поставки)
- Предоставление мобильной связи (тендеры / проекты-поставки)
- Предоставление фиксированной связи (тендеры / проекты-поставки)
- Передача, Телерадиовещание (тендеры / проекты-поставки)
- Видеоконференции (тендеры / проекты-поставки)
- Видеонаблюдение (тендеры / проекты-поставки)
- Охранно-пожарная сигнализация (тендеры / проекты-поставки)
- ИТ-услуги (тендеры / проекты-поставки):
- Внедрение ИТ-систем (тендеры / проекты-поставки)
- ИТ-аутсорсинг (тендеры / проекты-поставки)
- Консультации (все типы) (тендеры / проекты-поставки)
- Консультации по ИТ-инфраструктуре (тендеры / проекты-поставки)
- Консультации по разработке программного обеспечения (тендеры / проекты-поставки)
- Компьютерный аудит (тендеры / проекты-поставки)
- Поддержка рабочих станций (тендеры / проекты-поставки)
- Резервное копирование (тендеры / проекты-поставки)
- Услуги по обработке данных (тендеры / проекты-поставки)
- Сетевые услуги (тендеры / проекты-поставки)
- Поиск ИТ-персонала (тендеры / проекты-поставки)
- Разработка (тендеры / проекты-поставки)
- Тестирование (тендеры / проекты-поставки)
- Обучение по ПО (тендеры / проекты-поставки)
- Техническое обслуживание и эксплуатация (тендеры / проекты-поставки)
- Интернет услуги (тендеры / проекты-поставки):
- Предоставление интернета (тендеры / проекты-поставки)
- Дизайн и разработка web-сайтов (тендеры / проекты-поставки)
- Продвижение web-сайтов и реклама в интернет (тендеры / проекты-поставки)
- Web-хостинг (тендеры / проекты-поставки)
- Web-разработка (тендеры / проекты-поставки)
- Строительство и ремонт (тендеры / проекты-поставки):
- Строительные материалы и оборудование (тендеры / проекты-поставки)
- Отделочные материалы и инструменты (тендеры / проекты-поставки)
- Двери, окна, офисные перегородки, жалюзи (тендеры / проекты-поставки)
- Электротехническое оборудование и услуги (тендеры / проекты-поставки)
- Строительство, монтаж, ремонт трубопроводов, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции (тендеры / проекты-поставки)
- Гидро, тепло и шумоизоляция (тендеры / проекты-поставки)
- Отделочные работы (тендеры / проекты-поставки)
- Кадастровые и земляные работы (тендеры / проекты-поставки)
- Проектные работы (тендеры / проекты-поставки)
- Строительные и ремонтные работы (тендеры / проекты-поставки)
- Административно-хозяйственные товары и услуги (тендеры / проекты-поставки):
- Бытовая, фото и видео техника (тендеры / проекты-поставки)
- Мебель, Предметы интерьера, Посуда (тендеры / проекты-поставки)
- Канцелярские принадлежности, бумага (тендеры / проекты-поставки)
- Клининговые, прачечные услуги, хозяйственные товары (тендеры / проекты-поставки)
- Охранные услуги (тендеры / проекты-поставки)
- Туристические и спортивные услуги (тендеры / проекты-поставки)
- Организация питания (тендеры / проекты-поставки)
- Транспорт и перевозки (тендеры / проекты-поставки):
- Аренда, лизинг и закупка автотранспорта (тендеры / проекты-поставки)
- Ремонт, запчасти, и обслуживание автотранспорта (тендеры / проекты-поставки)
- Автоуслуги (тендеры / проекты-поставки)
- Перевозки (тендеры / проекты-поставки)
- Мотоциклы, скутера, снегоходы (тендеры / проекты-поставки)
- Спецтранспорт (тендеры / проекты-поставки)
- Учебные тренажеры, обучение водителей (тендеры / проекты-поставки)
- Авиатранспорт (тендеры / проекты-поставки)
- Водный транспорт (тендеры / проекты-поставки)
- Железнодорожный транспорт (тендеры / проекты-поставки)
- Топливо и ГСМ (тендеры / проекты-поставки)
- О компании
- Презентация для Поставщиков / Заказчиков
- Новости
- Условия использования
- Реклама
- Партнёрам