Стоимость контракта
0 р.
Тендер завершён
12 октября 2010
Тендер опубликован
28 сентября 2010
Нижегородская область
ИТ, интернет, связь, телеком
Категория тендера | ИТ: Оборудование и расходные материалы, Телекоммуникации, ВКС, связь и слаботочные системы, Передача, Телерадиовещание, ИТ-услуги, Техническое обслуживание и эксплуатация |
Тип тендера | Запрос котировок |
Регион | Нижегородская область |
Начало приёма заявок | 28 сентября 2010 |
Приложение 7 к Договору № ___ от «___»___________201_ года
«Согласовано»
«Согласовано»
Генподрядчик
Заказчик
_______________/______________/
_______________/______________/
М.П.
М.П.
П Е Р Е Ч Е Н Ь
приемо-сдаточной документации для сдачи строительно-монтажных работ
на Объекте
Приложения к Акту приемки законченного строительством Объекта:
Ведомость смонтированного оборудования.
Журнал производства строительно-монтажных работ.
Журнал производства сварочных работ.
Копия удостоверения (диплома) о квалификации сварщика.
Документы подтверждающие квалификацию персонала Генподрядной (субподрядной) организации, выполняющего электромонтажные работы, монтаж молниезащиты и заземления.
Журнал производства электромонтажных работ.
Акт сдачи помещения под монтаж оборудования.
Акты освидетельствования скрытых работ по строительству аппаратной (изготовление каркаса, установка защитной антивандальной решетки, устройству бетонной стяжки, установки закладных деталей, монтажу разгрузочной рамы под оборудование, прокладке медной полосы под линолеумом и т.д.).
Акт приемки работ по установке секторных антенн, прокладке, разделке, заземлению и маркировке ВЧ-фидеров, монтажу и герметизации ВЧ-разъемов.
Протокол измерения КСВ антенно-фидерного тракта.
Акт приемки работ по монтажу оборудования РРС, установке фиксирующих тяг.
Акт приемки металлоконструкций опор для антенн БС, РРС.
Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных антенн.
Акт приемки работ по…
подробнее
монтажу и заземлению металлоконструкций фидерной трассы.
Акт приемки работ по герметизации кабельных вводов.
Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ (в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И1.13-07) в составе Акта технической готовности электромонтажных работ с приложениями.
Исполнительная схема трассы прокладки силового кабеля.
Паспорт кабельной трассы.
Паспорт и/или свидетельство о поверке приборов учета электроэнергии (срок действия не менее 6 месяцев).
Исполнительная схема контура заземления.
Паспорт заземляющего устройства.
Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.
Акт приемки устройства молниезащиты.
Исполнительная схема молниезащитного контура.
Паспорт устройства молниезащитного заземления.
Акт приемки пожарной сигнализации в эксплуатацию (с участием инспектора территориального управления ГПН ГУ по делам ГО и ЧС региона).
Акт приемки охранной сигнализации в эксплуатацию (с участием представителя ВОХР предприятия при необходимости).
Акт приемки системы вентиляции в эксплуатацию.
Акт приемки системы кондиционирования в эксплуатацию.
Акт сдачи-приемки кровли, используемых помещений и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем.
Паспорта и сертификаты, удостоверяющие качество используемых материалов, приборов и оборудования.
При устройстве аппаратной в контейнере дополнительно представляются:
Паспорт, сертификат на контейнер.
Акт приемки работ по установке крыльца и ходовой лестницы для контейнера.
Акт геодезической разбивки фундамента под контейнер.
Исполнительная схема разбивки фундамента под контейнер.
Акт освидетельствования скрытых работ по строительству фундамента под контейнер.
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземления контейнера.
Исполнительная схема заземления контейнера.
Паспорт заземляющего устройства контейнера.
При строительстве металлической опоры на кровле здания дополнительно представляются:
Паспорт завода изготовителя на опору.
КМД - деталировочные чертежи металлических конструкций.
Проект производства работ.
Журнал авторского надзора.
Паспорта натяжных приспособлений.
Паспорта, удостоверяющие качество верхолазных блоков.
Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов с указанием допущенных отклонений от проекта.
Акт освидетельствования работ по вытягиванию оттяжек перед монтажом.
Акт испытания оттяжек после монтажа.
Ведомость монтажных тяжений оттяжек мачт.
Акт гидроизоляции тяжей анкеров и узлов крепления тяжей к ж/б плите.
Акт проверки вертикальности ствола башни.
Исполнительная схема вертикальности ствола опоры.
Протокол измерения вертикальности ствола опоры.
Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры.
Акт геодезического измерения высоты ствола башни.
Исполнительная схема измерения высоты опоры.
Результаты поверок геодезических приборов.
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу фундаментов антенной опоры.
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций опоры №1. Фундаменты опоры.
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций опоры №2. Металлоконструкции опоры.
Акт освидетельствования скрытых работ по установке анкерных закладных деталей.
Акт приемки антикоррозийной защиты опоры.
Акт приемки светоограждения опоры.
Протокол измерения сопротивления изоляции кабеля СОМ.
Сертификаты на цемент, арматуру, стальные конструкции, метизы, электроды, лакокрасочный материал, грунтовку, материал для гидроизоляции и антикоррозийной защиты, кабель СОМ, фонари СОМ, распределительные коробки, стальные канаты оттяжек, сплавы для заливки втулок.
При строительстве АО на земле дополнительно представляются:
Акт освидетельствования скрытых работ. Геодезическая разбивка фундамента.
Акт освидетельствования скрытых работ. Снятие растительного грунта.
Акт освидетельствования скрытых работ. Отрывка котлована.
Акт проверки качества грунтов в отрытом котловане.
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство бетонной подготовки для фундамента.
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство армирования нижнего пояса.
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство армирования верхнего пояса.
Акт освидетельствования скрытых работ. Установка и раскрепление опалубки.
Акт освидетельствования скрытых работ. Установка закладных деталей.
Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование фундамента.
Акт освидетельствования скрытых работ. Демонтаж опалубки.
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство контура заземления.
Протокол замеров сопротивлению растекания токов.
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции поверхности фундамента.
Акт освидетельствования скрытых работ. Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием.
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций № 1. Фундаменты.
Паспорт на бетон.
Общий журнал работ.
Журнал бетонных работ.
Акт освидетельствования скрытых работ. Бурение скважин.
Акт осмотра свай до погружения.
Акт освидетельствования скрытых работ. Обмазка свай битумом.
Акт забивки пробных свай.
Журнал забивки свай копром.
Сводная ведомость забитых свай.
Акт приемки свайного поля.
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство ростверка.
Исполнительная схема посадки фундамента.
Исполнительная схема измерения положения закладных деталей.
Исполнительная схема установки опорных плит.
Исполнительная схема выполнения молниезащитного заземления.
Исполнительной схема свайного поля.
Акт освидетельствования скрытых работ. Заливка фланцев битумом.
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций № 2. Металлоконструкции.
Акт геодезического измерения высоты ствола АО.
Протокол измерения вертикальности АО.
Акт проверки вертикальности ствола АО и прямолинейности поясов.
Исполнительная схема геодезического измерения высоты ствола АО.
Журнал монтажных работ.
Журнал сварочных работ.
Паспорт на стальные конструкции.
Акт приемки светоограждения АО (СОМ).
Протокол измерения сопротивления изоляции кабеля СОМ.
Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование столбов ограждения.
Акт выполненных работ по монтажу ограждения.
Акт выполненных работ по планировке территории АО.
Примечание: ПСД оформляется в соответствии с действующими нормами
и правилами в области строительства и связи.
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
пл. со строительством АОз (З)
Приложение № 1 к ЗД
Коммерческое предложение. ЛОТ №1
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Стоимость (руб., без НДС) Примечание
2 3 4 5 6
ХХ.ЗКМР.ххх 1. ПИР _
1 ПД.Зххх.001 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом.
2 ПД.Зххх.002 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
3 ПД.Зххх.003 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
4 ПД.Зххх.004 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
5 ПД.Зххх.008 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//---
6 ПД.Зххх.009 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
7 ПД.Зххх.010 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
8 ПД.Зххх.011 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
9 ПД.Зххх.013 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//---
10 ПД.Зххх.014 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
11 ПД.Зххх.015 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
12 ПД.Зххх.016 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
13 ПД.Зххх.017 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//---
14 ПД.Зххх.018 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
15 ПД.Зххх.019 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
16 ПД.Зххх.020 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
17 ПД.Зххх.022 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//---
18 ПД.Зххх.023 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
19 ПД.Зххх.024 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
20 ПД.Зххх.025 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
21 ПД.Зххх.027 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//---
22 ПД.Зххх.028 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
23 ПД.Зххх.029 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
24 ПД.Зххх.030 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
25 ПД.ЗКМР.031 Разработка раздела ООС "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" том ----//-----//---
26 ПД.Зххх.032 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни, мачты, мобильной антенной опоры том ----//-----//---
27 ПД.Зххх.033 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
28 ПД.Зххх.037 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни, мачты, мобильной антенной опоры том ----//-----//---
29 ПД.Зххх.038 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
30 ПД.Зххх.040 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой башни отчет Включает все требуемые виды изысканий.
31 ПД.Зххх.041 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой мачты отчет
32 ПД.Зххх.042 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой мобильной антенной опоры отчет
33 ПД.Зххх.043 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой столба отчет
34 ПД.Зххх.044 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на башню альбом конструкции железобетонные
35 ПД.Зххх.045 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на мачту альбом ----//-----//---
36 ПД.Зххх.046 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на столб альбом ----//-----//---
37 ПД.Зххх.047 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на башню альбом конструкции металлические
38 ПД.Зххх.048 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на мачту альбом ----//-----//---
39 ПД.Зххх.049 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на мобильную антенную опору альбом ----//-----//---
40 ПД.Зххх.050 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на столб альбом ----//-----//---
41 ПД.Зххх.053 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на башню, мачту, мобильную антенную опору альбом светоограждение и молниезащита
42 ПД.ЗКхх.054 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на столб, АО на кровле альбом ----//-----//---
43 ПД.Зххх.055 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС строительства базовой станции с установкой АО на земле альбом архитектурно-строительные решения
44 ПД.ЗКхх.059 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС строительства базовой станции альбом радиотехническая часть, АФТ БС
45 ПД.ЗКМР.066 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС альбом радиорелейная связь, АФТ РРС
46 ПД.ЗКМР.067 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС1 альбом дооборудование ответной части РРС
47 ПД.ЗКхх.069 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ строительства базовой станции/контроллера альбом силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание
48 ПД.ЗКМР.072 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ альбом кондиционирование и вентиляция
49 ПД.ЗКМР.073 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОС альбом охранная и охранно-пожарная сигнализация
50 ПД.ЗКхх.074 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КТП альбом внешнее электроснабжение ЛЭП 6/10 кВ, КТП
51 ПД.ЗКМР.075 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭС альбом внешнее электроснабжение 0,4 кВ (для ВЛ на столбах/КЛ 0,4 КВ в земле)
52 ПД.ЗКМР.076 Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС альбом Включает сбор исходных данных с учетом всех, ранее установленных радиосредств.
53 ПД.ЗКМР.077 Корректировка (доработка) приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС, являющейся ответной частью РРС альбом Включает сбор исходных данных с учетом всех, ранее установленных радиосредств.
54 ПД.ЗКМР.078 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ПТ альбом автоматическая система пожаротушения
55 ХХ.ЗКМР.ххх 2. СМР
55 АО.Зххх.001 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 1-2-й ветровой район башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом в.р. и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 2 шт., 0,6м - 0 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м)
56 АО.Зххх.002 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
57 АО.Зххх.003 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
58 АО.Зххх.004 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
59 АО.Зххх.005 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
60 АО.Зххх.006 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
61 АО.Зххх.007 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
62 АО.Зххх.008 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
63 АО.Зххх.009 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
64 АО.Зххх.010 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
65 АО.Зххх.011 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
66 АО.Зххх.012 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
67 АО.Зххх.013 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
68 АО.Зххх.014 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
69 АО.Зххх.015 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 6-7-й ветровой район башня
70 АО.Зххх.016 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
71 АО.Зххх.017 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
72 АО.Зххх.018 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
73 АО.Зххх.019 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
74 АО.Зххх.020 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
75 АО.Зххх.021 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
76 АО.Зххх.022 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
77 АО.Зххх.023 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
78 АО.Зххх.024 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
79 АО.Зххх.025 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
80 АО.Зххх.026 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 1-й ветровой район башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом в.р. и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 4 шт., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м)
81 АО.Зххх.027 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
82 АО.Зххх.028 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
83 АО.Зххх.029 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
84 АО.Зххх.030 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
85 АО.Зххх.031 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
86 АО.Зххх.032 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
87 АО.Зххх.033 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
88 АО.Зххх.034 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
89 АО.Зххх.035 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
90 АО.Зххх.036 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
91 АО.Зххх.037 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
92 АО.Зххх.038 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
93 АО.Зххх.039 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
94 АО.Зххх.040 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
95 АО.Зххх.041 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
96 АО.Зххх.042 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
97 АО.Зххх.043 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
98 АО.Зххх.044 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
99 АО.Зххх.045 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
100 АО.Зххх.046 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
101 АО.Зххх.047 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
102 АО.Зххх.048 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
103 АО.Зххх.049 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
104 АО.Зххх.050 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
105 АО.Зххх.051 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
106 АО.Зххх.052 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
107 АО.Зххх.053 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
108 АО.Зххх.054 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
109 АО.Зххх.055 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
110 АО.Зххх.056 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
111 АО.Зххх.057 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
112 АО.Зххх.058 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
113 АО.Зххх.059 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
114 АО.Зххх.060 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
115 АО.Зххх.061 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
116 АО.Зххх.062 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
117 АО.Зххх.063 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
118 АО.Зххх.064 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
119 АО.Зххх.065 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 5-7-й ветровой район башня ----//-----//---
120 АО.Зххх.066 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 1-й ветровой район башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом в.р. и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам.1,2 м - 6 шт., 0,6м - 6 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м)
121 АО.Зххх.067 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
122 АО.Зххх.068 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
123 АО.Зххх.069 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
124 АО.Зххх.070 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
125 АО.Зххх.071 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
126 АО.Зххх.072 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
127 АО.Зххх.073 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 1-й ветровой район башня
128 АО.Зххх.074 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 2й ветровой район башня ----//-----//---
129 АО.Зххх.075 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
130 АО.Зххх.076 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
131 АО.Зххх.077 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
132 АО.Зххх.078 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
133 АО.Зххх.079 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
134 АО.Зххх.080 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
135 АО.Зххх.081 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
136 АО.Зххх.082 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
137 АО.Зххх.083 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
138 АО.Зххх.084 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
139 АО.Зххх.085 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
140 АО.Зххх.086 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
141 АО.Зххх.087 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
142 АО.Зххх.088 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
143 АО.Зххх.089 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
144 АО.Зххх.090 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
145 АО.Зххх.091 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 5-7-й ветровой район башня ----//-----//---
146 АО.Зххх.092 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 1-й ветровой район башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом в.р. и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 2,4 м - 4 шт., диам.1,2 м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м)
147 АО.Зххх.093 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
148 АО.Зххх.094 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
149 АО.Зххх.095 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
150 АО.Зххх.096 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
151 АО.Зххх.097 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
152 АО.Зххх.098 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
153 АО.Зххх.099 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
154 АО.Зххх.100 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
155 АО.Зххх.101 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
156 АО.Зххх.102 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
157 АО.Зххх.103 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 5-7-й ветровой район башня ----//-----//---
158 АО.Зххх.104 Изготовление и окраска мачты H=20м мачта Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 4 шт., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м)
159 АО.Зххх.105 Изготовление и окраска мачты H=30м мачта ----//-----//---
160 АО.Зххх.106 Изготовление и окраска мачты H=40м мачта ----//-----//---
161 АО.Зххх.107 Изготовление и окраска мачты H=50м мачта ----//-----//---
162 АО.Зххх.108 Изготовление и окраска мачты H=60м мачта ----//-----//---
163 АО.Зххх.109 Изготовление и окраска мачты H=70м мачта ----//-----//---
164 АО.Зххх.110 Изготовление и окраска мачты H=80м мачта ----//-----//---
165 АО.Зххх.111 Столб железобетонный СК26 (СЦ26) столб Оснащен лестницей, площадкой для обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС-диам. 0,6м-2 шт., ант. БС -6 шт. (L= 3 м)
166 АО.Зххх.112 Столб железобетонный СК26 (СЦ26) с металлической надстройкой высотой до 6 метров столб ----//-----//---
167 АО.Зххх.113 Изготовление и окраска столба металлического высотой до 30м столб ----//-----//---
168 АО.Зххх.114 Изготовление и окраска столба металлического высотой 35м столб ----//-----//---
169 АО.Зххх.115 Изготовление и окраска столба металлического высотой 45м столб ----//-----//---
170 АО.Зххх.116 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 20м 1-2-й ветровой район опора Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 0,6м - 4 шт., ант. БС - 6 шт. (L=3м)
171 АО.Зххх.117 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 20м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
172 АО.Зххх.118 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 20м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
173 АО.Зххх.119 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 30м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
174 АО.Зххх.120 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 30м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
175 АО.Зххх.121 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 30м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
176 АО.Зххх.122 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 40м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
177 АО.Зххх.123 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 40м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
178 АО.Зххх.124 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 40м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
179 АО.Зххх.125 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 20м 1-2-й ветровой район опора Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками, оттяжками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 0,6м - 4 шт., ант. БС - 6 шт. (L=3м)
180 АО.Зххх.126 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 20м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
181 АО.Зххх.127 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 20м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
182 АО.Зххх.128 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 30м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
183 АО.Зххх.129 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 30м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
184 АО.Зххх.130 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 30м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
185 АО.Зххх.131 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 40м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
186 АО.Зххх.132 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 40м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
187 АО.Зххх.133 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 40м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
188 АО.Зххх.134 Устройство временной подъездной дороги для обеспечения строительства шириной 3 м с использованием песчано-гравийной смеси куб. м Состав работ в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
189 АО.Зххх.135 Устройство временной подъездной дороги для обеспечения строительства шириной 3 м с использованием щебня фракции 40-70мм куб. м Состав работ в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
190 АО.Зххх.136 Устройство временной подъездной дороги для обеспечения строительства шириной 3 м с использованием плит железобетонных п. м. Состав работ в соответствии с разделом "Проект организации строительства". Включает стоимость разборки временной подъездной дороги по завершению строительства.
191 АО.Зххх.137 Устройство монолитного железобетонного фундамента для АО и/или контейнера куб. м
192 АО.Зххх.138 Устройство свайного фундамента для АО и/или контейнера с использованием ж/б свай длиной до 6 метров свая
193 АО.Зххх.139 Устройство свайного фундамента для АО с использованием ж/б свай длиной 9 метров свая
194 АО.Зххх.140 Устройство свайного фундамента для АО с использованием ж/б свай длиной 12 метров свая
195 АО.Зххх.141 Устройство свайного фундамента для АО с использованием буронабивных (инъекционных) свай АО п. м.
196 АО.Зххх.142 Устройство свайного фундамента для АО с использованием винтовых металлических свай свая
197 АО.Зххх.143 Устройство сборного железобетонного фундамента для АО и/или контейнера куб. м
198 АО.Зххх.144 Устройство основания ("подушки") под опорные железобетонные плиты для установки мобильной антенной опоры куб. м Включает отсыпку песком или ПГС.
199 АО.Зххх.145 Монтаж конструкций из ж/б изделий (опорных плит и пригрузов) для установки мобильной антенной опоры куб. м
200 АО.Зххх.146 Устройство монолитного железобетонного ростверка куб. м
201 АО.Зххх.147 Устройство металлического ростверка т
202 АО.Зххх.148 Устройство металлической опоры (фундамента) для контейнера к-т Для контейнера в целом.
203 АО.ЗКхх.149 Устройство стандартного фундамента для контейнера, устанавливаемого на земле к-т Включает стоимость двух дорожных плит, четырех блоков ФБС.
204 АО.Зххх.150 Доставка и монтаж башни H=30м башня
205 АО.Зххх.151 Доставка и монтаж башни H=40м башня
206 АО.Зххх.152 Доставка и монтаж башни H=50м башня
207 АО.Зххх.153 Доставка и монтаж башни H=60м башня
208 АО.Зххх.154 Доставка и монтаж башни H=70м башня
209 АО.Зххх.155 Доставка и монтаж башни H=85м башня
210 АО.Зххх.156 Доставка и монтаж мачты H=20м мачта
211 АО.Зххх.157 Доставка и монтаж мачты H=30м мачта
212 АО.Зххх.158 Доставка и монтаж мачты H=40м мачта
213 АО.Зххх.159 Доставка и монтаж мачты H=50м мачта
214 АО.Зххх.160 Доставка и монтаж мачты H=60м мачта
215 АО.Зххх.161 Доставка и монтаж мачты H=70м мачта
216 АО.Зххх.162 Доставка и монтаж мачты H=80м мачта
217 АО.Зххх.163 Доставка и монтаж столба железобетонного типа СК26 (СЦ26) столб
218 АО.Зххх.164 Доставка и монтаж столба железобетонного типа СК26 (СЦ26) с металлической надстройкой столб
219 АО.Зххх.165 Доставка и монтаж столба металлического высотой до 30м столб
220 АО.Зххх.166 Доставка и монтаж столба металлического высотой 35м столб
221 АО.Зххх.167 Доставка и монтаж столба металлического высотой 45м столб
222 АО.Зххх.168 Доставка и монтаж мобильной антенной опоры высотой 20м опора
223 АО.Зххх.169 Доставка и монтаж мобильной антенной опоры высотой 30м опора
224 АО.Зххх.170 Доставка и монтаж мобильной антенной опоры высотой 40м опора
225 АО.ЗКхх.171 Монтаж системы молниезащиты АО к-т
226 АО.Зххх.172 Монтаж 1 яруса фонарей СОМ, распределительных коробок (на АО высотой до 45м) к-т Включает стоимость огней СОМ (3 шт.).
227 АО.Зххх.173 Монтаж 2 ярусов фонарей СОМ, распределительных коробок (на АО высотой от 46м до 90м) к-т Включает стоимость огней СОМ (6 шт.).
228 АО.ЗКхх.174 Прокладка и подключение кабеля ВБбШв 5х2,5 для питания огней СОМ м Включает стоимость кабеля.
229 АО.ЗКхх.175 Прокладка и подключение кабеля ВБбШв 3х1,5 для питания огней СОМ на АО м Включает стоимость кабеля.
230 АО.ЗКхх.176 Монтаж устройства УЭСОМ к-т
231 АО.Зххх.177 Изготовление и монтаж ограждения площадки АО п. м.
232 АО.Зххх.178 Планировка площадки под АО кв. м
233 БС.ЗКРх.179 Строительство выгородки для размещения оборудования БС кв. м Единица измерения - кв.м площади стен и потолка возводимой утепленной вандало-влагозащищенной конструкции без отделки.
234 БС.ЗКМР.180 Подготовка (отделка) помещения для размещения оборудования БС кв. м Единица измерения - кв.м площади помещения
235 БС.ЗКРх.182 Изготовление и монтаж антивандального шкафа шт. Включает стоимость материалов.
236 БС.ЗКхх.186 Изготовление и монтаж на раму/фундамент нестандартного сборно-разборного контейнера с крыльцом и лестницей кв. м Единица измерения - кв.м площади помещения
237 БС.ЗКхх.187 Монтаж сборно-разборного контейнера с крыльцом и лестницей на раму/фундамент к-т Контейнер поставляет Заказчик.
238 БС.ЗКхх.188 Установка неразборного контейнера заводского изготовления c крыльцом и лестницей на раму/фундамент к-т Контейнер поставляет Заказчик.
239 БС.ЗКхх.189 Монтаж выравнивающего контура заземления вокруг контейнера-аппаратной к-т Включает стоимость материалов.
240 БС.ЗКМР.190 Устройство кабельного ввода в аппаратной с восстановлением места прохода (стен и ограждающих конструкций) шт. Включает стоимость кабельного ввода из отрезков трубы.
241 БС.ЗКМР.191 Устройство кабельного ввода в аппаратной c применением конструкции типа Roxtec и с восстановлением места прохода (стен и ограждающих конструкций) шт. Без учета стоимости кабельного ввода (при применении кабельного ввода типа Roxtec, Roxbox - поставка Заказчика).
242 БС.ЗКМР.192 Монтаж оцинкованного кабельроста заводского изготовления для прокладки ВЧ-фидеров п. м. Включает стоимость кабельроста.
243 БС.ЗКМР.193 Изготовление и монтаж неоцинкованного кабельроста п. м. Изготовление и монтаж кабельроста
244 БС.ЗКРх.194 Монтаж сертифицированной противопожарной двери шт. Включает стоимость материалов.
245 БС.ЗКМР.195 Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельной трассы п. м. Включает стоимость материалов.
246 БС.ЗКМР.196 Монтаж защитных козырьков для антенн БС, РРС шт. Включает стоимость материалов.
247 БС.ЗКМР.197 Изготовление и монтаж нетиповых металлических конструкций (лестницы, решетки, переходные мостики, металлические двери, промежуточные опоры для кабельного моста и другие нетиповые м/к ) т Включает стоимость работ и материалов
248 БС.ЗКМР.199 Изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до Ø 50 мм) в межэтажных перекрытиях, стенах шт.
249 БС.ЗКМР.200 Монтаж РЩ, ЩУ, устройства мониторинга УМ-30 к-т РЩ, ЩУ и УМ-30 поставляет Заказчик.
250 БС.ЗКМР.201 Монтаж освещения, розеток, внутренней электропроводки, заземления к-т
251 БС.ЗКМР.202 Монтаж и ПНР охранной и охранно-пожарной сигнализации (ОПС) к-т С тестированием и подготовкой отчета.
252 БС.ЗКМх.203 Монтаж и ПНР системы пожаротушения (с использованием модуля порошкового пожаротушения) к-т
253 БС.ЗКМР.204 Прокладка кабеля сигнализации от аппаратной БС до места подключения выносного пульта ОПС м
254 БС.ЗКМР.206 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 50-89 мм, Н=1-3 м) шт.
255 БС.ЗКМР.207 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 89-114 мм, Н=2-3 м) шт.
256 БС.ЗКМР.209 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 3/8" - 1/2" м Включает монтаж и герметизацию разъёмов, монтаж джамп-кабелей, грозозащиты, заземление, прокладку, крепление, маркировку кабелей, герметизацию каб. вводов, измерение параметров АФТ.
257 БС.ЗКМР.210 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 7/8" м ----//-----//---
258 БС.ЗКМР.211 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 5/4" м ----//-----//---
259 БС.ЗКМР.212 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 1 5/8" м ----//-----//---
260 БС.ЗКМР.216 Монтаж антенны РРС Ø 0,3-0,6 м шт.
261 БС.ЗКМР.217 Монтаж антенны РРС Ø 1,2 м шт. Включает монтаж фиксирующей (юстировочной) штанги.
262 БС.ЗКМР.218 Монтаж антенны РРС Ø 1,8 м шт. ----//-----//---
263 БС.ЗКМР.219 Монтаж антенны РРС Ø 2,4 м шт. ----//-----//---
264 БС.ЗКМР.220 Монтаж антенны РРС Ø 3,0 м шт.
265 БС.ЗКМР.221 Прокладка и крепление коаксиального кабеля (ПЧ) РРС от внутреннего модуля (IDU) РРС до выносного модуля (ODU) РРС м Включает монтаж разъема со стороны выносного модуля (ODU), маркировку кабеля, герметизацию кабельного ввода. Кабель поставляет Заказчик.
266 БС.ЗКМР.222 Прокладка и крепление кабеля заземления выносного модуля (ODU) РРС м Включает установку наконечников, маркировку кабеля, герметизацию кабельного ввода, стоимость кабеля.
267 БС.ЗКМх.223 Прокладка и крепление эллиптического волновода РРЛ NEC 3000-5000 м
268 БС.ЗКМР.224 Монтаж провода заземления типа ПВ3 1х35 м Включает монтаж и герметизацию клемм.
269 БС.ЗКМР.225 Прокладка и крепление кабеля для подачи потоков STM-1 от оборудования РРС к оборудованию мультиплексирования (MUX SDH) м Включает монтаж разъемов, подключение к внутреннему модулю (IDU) РРС, маркировку.
270 БС.ЗКМР.226 Монтаж защитной системы (труба, гофротруба, короб) из ПВХ или ПНД для кабелей всех типов п. м.
271 БС.ЗКМР.227 Монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ шт. Применяется для: сплитер, таппер, комбайнер, дуплексер, Bias Tee и пр.
272 БС.ЗКМР.228 Монтаж и подключение выносного элемента АФТ к-т Применяется для: МШУ, бустер, ASC, TMA/MHA, RIU и т.п.
273 БС.ЗКМР.229 Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания к-т Включает стоимость оборудования, материалов.
274 БС.ЗКМР.230 Прокладка оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС м
275 БС.ЗКМР.231 Прокладка кабеля питания от аппаратной до выносного блока распределенной БС м
276 БС.ЗКРх.232 Монтаж и подключение устройства регулировки угла наклона антенн БС к-т
277 БС.ЗКРх.233 Прокладка кабеля от аппаратной до устройства регулировки угла наклона антенн БС м
278 БС.ЗКМР.239 Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении длины кабеля свыше 20м) м
279 БС.ЗКхх.241 Изготовление и монтаж стяжных колец для крепления трубостоек антенн БС, РРС и кабельроста на трубе т
280 БС.ЗКМР.246 Монтаж и юстировка антенн БС шт. Наружные антенны
281 БС.ЗКМР.254 Монтаж устройства молниезащиты к-т
282 ХХ.ЗКМР.ххх 3. Монтаж внешнего электроснабжения
282 ЭС.ЗКМР.001 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (воздушная линия с использованием кабеля СИП-2А 4*16+1*25 ) м Без учета опор.
283 ЭС.ЗКМР.002 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (воздушная линия с использованием кабеля СИП-2А 4*25+1*35 ) м ----//-----//---
284 ЭС.ЗКМР.003 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (воздушная линия с использованием кабеля СИП-2А 3*50+1*54,6 и дополнительного кабеля заземления), м ----//-----//---
285 ЭС.ЗКМР.004 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (в земле с использованием кабеля ВБбШв 5*10) м
286 ЭС.ЗКМР.005 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (в земле с использованием кабеля ВБбШв 5*16) м
287 ЭС.ЗКМР.006 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (в земле с использованием кабеля ВБбШв 5*25) м
288 ЭС.ЗКМР.007 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 5*10) м
289 ЭС.ЗКМР.008 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 5*16) м
290 ЭС.ЗКМР.009 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 5*10) м
291 ЭС.ЗКМР.010 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 5*16) м
292 ЭС.ЗКМР.011 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по существующим конструкциям с использованием кабеля ВВГнг 5*10) м
293 ЭС.ЗКМР.012 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (на тросовом подвесе с использованием ВВГнг 5*10) м
294 ЭС.ЗКМР.013 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (на тросовом подвесе с использованием ВВГнг 5*16) м
295 ЭС.ЗКМх.021 Монтаж воздушной линии внешнего электроснабжения 6-10кВ м Без учета стоимости опор, монтажа опор.
296 ЭС.ЗКМх.022 Прокладка в земле линии внешнего электроснабжения 6-10кВ м
297 ЭС.ЗКМР.025 Монтаж вводно-учётного устройства в точке присоединения ВЭС к сети в ТП сетевой организации к-т Включает: щит, рубильник, вводной и отходящий 3-х фазные автоматы, счетчик электроэнергии.
298 ЭС.ЗКМх.026 Монтаж и пуско-наладка комплектной трансформаторной подстанции 6/25 кВА (10/25 кВА) к-т
299 ЭС.ЗКМх.027 Монтаж и пуско-наладка комплектной трансформаторной подстанции 6/63 кВА (10/63 кВА) к-т
300 ЭС.ЗКМх.028 Монтаж разъединителя линейного дистанционного (РЛНД) к-т Включает стоимость РЛНД.
301 ЭС.ЗКМх.029 Монтаж предохранителя-разъединителя типа ПРВТ-10 к-т Включает стоимость ПРВТ.
302 ЭС.ЗКМх.030 Доставка и установка опоры для прокладки ВЛ опора Включает стоимость опоры. Тип опоры определяется ТУ на э/снабжение.
303 ЭС.ЗКМх.031 Доставка и установка подкоса для опоры ВЛ опора Включает стоимость подкоса. Тип подкоса определяется ТУ на э/снабжение.
304 ХХ.ЗКМР.ххх 4. Монтаж и пусконаладка
304 ПН.ЗКМР.001 Монтаж и ПНР БС (внутреннее исполнение) шкаф / кабинет
305 ПН.ЗКМР.002 Монтаж и ПНР БС (внешнее исполнение) шкаф / кабинет
306 ПН.ЗКМР.003 Монтаж основного модуля и ПНР распределенной БС (внутреннее исполнение) к-т
307 ПН.ЗКМР.004 Монтаж основного модуля и ПНР распределенной БС (внешнее исполнение) к-т
308 ПН.ЗКМР.005 Монтаж выносного модуля распределенной БС модуль
309 ПН.ЗКМР.006 Монтаж Плинта для Flexi BS в аппаратной к-т
310 ПН.ЗКМР.007 Монтаж Плинта для Flexi BS вне аппаратной к-т
311 ПН.ЗКМР.008 Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной к-т Применяется для всех типов модулей Flexi: RF Module, Power Module, System Module.
312 ПН.ЗКМР.009 Монтаж модуля для Flexi BS вне аппаратной к-т
313 ПН.ЗКМР.010 ПНР Flexi BS к-т Применяется при внутреннем и внешнем исполнении.
314 ПН.ЗКМР.011 Монтаж и ПНР ЭПУ к-т
315 ПН.ЗКМР.013 Монтаж и ПНР АКБ емкостью до 250 а/ч к-т
316 ПН.ЗКМР.014 Монтаж и ПНР АКБ емкостью 250-490 а/ч к-т
317 ПН.ЗКМР.015 Монтаж и ПНР РРС оборудования (комплект) к-т
318 ПН.ЗКМР.016 Монтаж главной заземляющей шины к-т
319 ПН.ЗКМР.017 Монтаж 19" стойки / телекоммуникационного шкафа к-т
320 ПН.ЗКМР.018 Монтаж цифрового кросса DDF шт.
321 ПН.ЗКМР.019 Монтаж низковольтного РЩ шт.
322 ХХ.ЗКМР.ххх 5. Услуги
322 УС.ЗКРх.001 Поиск площадки для размещения Объекта Заказчика и - ведение переговоров от имени Заказчика с потенциальными Арендодателями отчет В соответствии с ТЗ на поиск с подготовкой отчета установленной формы.
323 УС.Зххх.002 Оформление и согласование акта выбора земельного участка акт
324 УС.ЗКхх.003 Оформление договора аренды земельного участка договор
325 УС.ЗКхх.004 Государственная регистрация договора аренды договор Без учета стоимости госпошлины.
326 УС.ЗКМР.005 Обследование площадки, сбор исходных данных, составление и согласование Акта обследования с Заказчиком акт Акт обследования площадки, согласованный с Заказчиком (с приложениями, по установленной форме).
327 УС.ЗКМР.010 Согласование Акта обследования площадки с арендодателем согласование
328 УС.ЗКРх.011 Определение географических координат и отметок высот отчет Отчет опроведенных работах по измерению координат и отметок высот (с приложениями, по установленной форме).
329 УС.ЗКМР.012 Оформление и сопровождение договора технологического присоединения к электрическим сетям, включая получение ТУ договор
330 УС.ЗКМР.013 Получение ТУ на электроснабжение ТУ
331 УС.ЗКРх.014 Оформление договора электроснабжения БС (для субабонента – приложение к договору с абонентом) договор
332 УС.ЗКРх.015 Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем согласование
333 УС.ЗКМР.016 Согласование проектной документации с энергоснабжающей организацией согласование
334 УС.ЗКМР.017 Согласование проектной документации с РЭС согласование
335 УС.ЗКМР.018 Получение экспертного заключения территориального управления Ростехнадзора (Энергонадзора) по проекту электроснабжения БС заключение
336 УС.ЗКРх.019 Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон акт
337 УС.ЗКРх.020 Получение в территориальном управлении Ростехнадзора (Энергонадзора) Акта-допуска электроустановки в эксплуатацию акт
338 УС.ЗКРх.021 Получение в РЭС справки о выполнении ТУ, разрешения на включение электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме к-т
339 УС.Зххх.022 Согласование строительства высотного объекта (АО) с Росавиацией, ВВС МО РФ и местными аэродромами согласование
340 УС.ЗКхх.023 Оформление градостроительного плана земельного участка план Включает получение необходимых справок, выписок и т.д.
341 УС.Зххх.024 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий заключение
342 УС.Зххх.025 Оформление разрешения на строительство АО в территориальных органах местного самоуправления разрешение
343 УС.Зххх.026 Получение положительного заключения государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации заключение
344 УС.Зххх.027 Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в территориальных органах местного самоуправления разрешение
345 УС.ЗКРх.028 Проведение обследования технического состояния антенной опоры с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования (м/к, АФУ) заключение Выполняется в случае отсутствия документации на существующую АО.
346 УС.ЗКРх.029 Поверочный расчет несущей способности АО с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования АФУ заключение Выполняется при наличии документации на существующую АО
347 УС.ЗКМР.030 Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам проектной документации с разрешением проводить ПНР (Р1) заключение
348 УС.ЗКМР.031 Организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2) заключение Применяется при выполнении работ по измерению ЭМИ внешних антенн БС. Включает в себя: организацию выезда представителей ТУ Роспотребнадзора для проведения работ по измерению ЭМИ; получение в Роспотребнадзоре разрешения на эксплуатацию (ф. Р-2), оформление протокола измерений, заключения и разрешения на эксплуатацию. Расчет стоимости производится за объект в целом. В стоимость работ входят услуги по получению положительного Заключения на объект в целом, включая стоимость протокола измерений, содержащего результаты измерений ЭМИ по каждой антенне и разрешение на эксплуатацию.
349 УС.Зххх.033 Оформление в соответствии с нормами действующего законодательства РФ плана рекультивации земель и его утверждение в соответствующих органах план утвержденный план рекультивации
350 УС.ЗКМР.034 Оформление договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров) договор
351 УС.ЗКМР.039 Экспертиза промышленной безопасности проекта строительства БС на промышленных дымовых (вентиляционных) трубах и объектах хранения (переработки) растительного сырья с регистрацией в органах Ростехнадзора заключение
352 УС.ЗКМР.040 Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей здания с выдачей заключения о возможности размещения контейнера, АО, рамы, технологического оборудования заключение
353 УС.ЗКРх.041 Проведение согласования мест размещения АФУ Заказчика с другими владельцами РЭС согласование Включает согласование со всеми владельцами РЭС на объекте строительства.
354 УС.ЗКМР.042 Расчет электромагнитной совместимости ЭМС вновь устанавливаемых и ранее установленных радиопередающих средств заключение
355 ХХ.ЗКМР.ххх 6. Демонтаж
355 ДМ.ЗКМР.001 Демонтаж оборудования/изделия любого типа с его дальнейшей утилизацией % от стоимости монтажа Включает транспортировку к месту утилизации.
356 ДМ.ЗКМР.002 Демонтаж оборудования/изделия любого типа с его доставкой на склад Заказчика % от стоимости монтажа Включает работы по упаковке, маркировке (в соответствии с РП-003), транспортировку на склад Заказчика.
357 ДМ.ЗКМР.003 Демонтаж оборудования/изделия любого типа с целью его дальнейшего монтажа, минуя склад % от стоимости монтажа Включает работы по упаковке.
0
0
0
0
0
0
0
0
пл. без строительства АОз (К)
Приложение № 1 к ЗД
Коммерческое предложение. ЛОТ №2
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Стоимость (руб., без НДС) Примечание
2 3 4 5 6
ХХ.ЗКМР.ххх 1. ПИР _
1 ПД.Кххх.005 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции/контроллера том В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом.
2 ПД.Кххх.012 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом.
3 ПД.Кххх.021 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том
4 ПД.КРхх.026 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства БС без установки АО на земле, контроллера или модернизации БС/РРС том В составе подразделов: "Система электроснабжения", "Вентиляция и кондиционирование воздуха", "Технологические решения".
5 ПД.ЗКМР.031 Разработка раздела ООС "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" том ----//-----//---
6 ПД.Кххх.034 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//---
7 ПД.Кххх.039 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//---
8 ПД.КМхх.051 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ при строительстве БС без установки АО на земле / установке контроллера / модернизации БС альбом конструкции металлические
9 ПД.ЗКхх.054 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на столб, АО на кровле альбом ----//-----//---
10 ПД.Кххх.056 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС строительства базовой станции без установки АО на земле/контроллера альбом архитектурно-строительные решения
11 ПД.ЗКхх.059 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС строительства базовой станции альбом радиотехническая часть, АФТ БС
12 ПД.Кххх.060 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС (BSC) при установке контроллера альбом ----//-----//---
13 ПД.ЗКМР.066 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС альбом радиорелейная связь, АФТ РРС
14 ПД.ЗКМР.067 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС1 альбом дооборудование ответной части РРС
15 ПД.ЗКхх.069 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ строительства базовой станции/контроллера альбом силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание
16 ПД.ЗКМР.072 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ альбом кондиционирование и вентиляция
17 ПД.ЗКМР.073 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОС альбом охранная и охранно-пожарная сигнализация
18 ПД.ЗКхх.074 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КТП альбом внешнее электроснабжение ЛЭП 6/10 кВ, КТП
19 ПД.ЗКМР.075 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭС альбом внешнее электроснабжение 0,4 кВ (для ВЛ на столбах/КЛ 0,4 КВ в земле)
20 ПД.ЗКМР.076 Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС альбом Включает сбор исходных данных с учетом всех, ранее установленных радиосредств.
21 ПД.ЗКМР.077 Корректировка (доработка) приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС, являющейся ответной частью РРС альбом Включает сбор исходных данных с учетом всех, ранее установленных радиосредств.
22 ПД.ЗКМР.078 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ПТ альбом автоматическая система пожаротушения
23 ПД.КМРх.079 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки МЗ альбом молниезащитное заземление
24 ХХ.ЗКМР.ххх 2. СМР
24 АО.ЗКхх.149 Устройство стандартного фундамента для контейнера, устанавливаемого на земле к-т Включает стоимость двух дорожных плит, четырех блоков ФБС.
25 АО.ЗКхх.171 Монтаж системы молниезащиты АО к-т
26 АО.ЗКхх.174 Прокладка и подключение кабеля ВБбШв 5х2,5 для питания огней СОМ м Включает стоимость кабеля.
27 АО.ЗКхх.175 Прокладка и подключение кабеля ВБбШв 3х1,5 для питания огней СОМ на АО м Включает стоимость кабеля.
28 АО.ЗКхх.176 Монтаж устройства УЭСОМ к-т
29 БС.ЗКРх.179 Строительство выгородки для размещения оборудования БС кв. м Единица измерения - кв.м площади стен и потолка возводимой утепленной вандало-влагозащищенной конструкции без отделки.
30 БС.ЗКМР.180 Подготовка (отделка) помещения для размещения оборудования БС кв. м Единица измерения - кв.м площади помещения
31 БС.КРхх.181 Строительство сетчатой выгородки кв. м Учитывается кв.м. поверхности выгородки.
32 БС.ЗКРх.182 Изготовление и монтаж антивандального шкафа шт. Включает стоимость материалов.
33 БС.ЗКхх.186 Изготовление и монтаж на раму/фундамент нестандартного сборно-разборного контейнера с крыльцом и лестницей кв. м Единица измерения - кв.м площади помещения
34 БС.ЗКхх.187 Монтаж сборно-разборного контейнера с крыльцом и лестницей на раму/фундамент к-т Контейнер поставляет Заказчик.
35 БС.ЗКхх.188 Установка неразборного контейнера заводского изготовления c крыльцом и лестницей на раму/фундамент к-т Контейнер поставляет Заказчик.
36 БС.ЗКхх.189 Монтаж выравнивающего контура заземления вокруг контейнера-аппаратной к-т Включает стоимость материалов.
37 БС.ЗКМР.190 Устройство кабельного ввода в аппаратной с восстановлением места прохода (стен и ограждающих конструкций) шт. Включает стоимость кабельного ввода из отрезков трубы.
38 БС.ЗКМР.191 Устройство кабельного ввода в аппаратной c применением конструкции типа Roxtec и с восстановлением места прохода (стен и ограждающих конструкций) шт. Без учета стоимости кабельного ввода (при применении кабельного ввода типа Roxtec, Roxbox - поставка Заказчика).
39 БС.ЗКМР.192 Монтаж оцинкованного кабельроста заводского изготовления для прокладки ВЧ-фидеров п. м. Включает стоимость кабельроста.
40 БС.ЗКМР.193 Изготовление и монтаж неоцинкованного кабельроста п. м. Изготовление и монтаж кабельроста
41 БС.ЗКРх.194 Монтаж сертифицированной противопожарной двери шт. Включает стоимость материалов.
42 БС.ЗКМР.195 Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельной трассы п. м. Включает стоимость материалов.
43 БС.ЗКМР.196 Монтаж защитных козырьков для антенн БС, РРС шт. Включает стоимость материалов.
44 БС.ЗКМР.197 Изготовление и монтаж нетиповых металлических конструкций (лестницы, решетки, переходные мостики, металлические двери, промежуточные опоры для кабельного моста и другие нетиповые м/к ) т Включает стоимость работ и материалов
45 БС.КРхх.198 Изготовление и монтаж трассы для прокладки ВЧ-фидера/силового кабеля в металлорукаве п. м. Включает стоимость металлорукава.
46 БС.ЗКМР.199 Изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до Ø 50 мм) в межэтажных перекрытиях, стенах шт.
47 БС.ЗКМР.200 Монтаж РЩ, ЩУ, устройства мониторинга УМ-30 к-т РЩ, ЩУ и УМ-30 поставляет Заказчик.
48 БС.ЗКМР.201 Монтаж освещения, розеток, внутренней электропроводки, заземления к-т
49 БС.ЗКМР.202 Монтаж и ПНР охранной и охранно-пожарной сигнализации (ОПС) к-т С тестированием и подготовкой отчета.
50 БС.ЗКМх.203 Монтаж и ПНР системы пожаротушения (с использованием модуля порошкового пожаротушения) к-т
51 БС.ЗКМР.204 Прокладка кабеля сигнализации от аппаратной БС до места подключения выносного пульта ОПС м
52 БС.ЗКМР.206 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 50-89 мм, Н=1-3 м) шт.
53 БС.ЗКМР.207 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 89-114 мм, Н=2-3 м) шт.
54 БС.КМРх.208 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 89-114 мм, Н=3-5 м) на рамной конструкции с пригрузом шт.
55 БС.ЗКМР.209 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 3/8" - 1/2" м Включает монтаж и герметизацию разъёмов, монтаж джамп-кабелей, грозозащиты, заземление, прокладку, крепление, маркировку кабелей, герметизацию каб. вводов, измерение параметров АФТ.
56 БС.ЗКМР.210 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 7/8" м ----//-----//---
57 БС.ЗКМР.211 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 5/4" м ----//-----//---
58 БС.ЗКМР.212 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 1 5/8" м ----//-----//---
59 БС.КРхх.213 Монтаж АФТ с использованием излучающего В/Ч кабеля Ø 1/2" м Включает монтаж и герметизацию разъёмов, монтаж джамп-кабелей, грозозащиты, заземление, прокладку, крепление, маркировку кабелей, герметизацию каб. вводов, измерение параметров АФТ.
60 БС.КРхх.214 Монтаж АФТ с использованием излучающего В/Ч кабеля Ø 7/8" м ----//-----//---
61 БС.КРхх.215 Монтаж АФТ с использованием излучающего В/Ч кабеля Ø 5/4" м ----//-----//---
62 БС.ЗКМР.216 Монтаж антенны РРС Ø 0,3-0,6 м шт.
63 БС.ЗКМР.217 Монтаж антенны РРС Ø 1,2 м шт. Включает монтаж фиксирующей (юстировочной) штанги.
64 БС.ЗКМР.218 Монтаж антенны РРС Ø 1,8 м шт. ----//-----//---
65 БС.ЗКМР.219 Монтаж антенны РРС Ø 2,4 м шт. ----//-----//---
66 БС.ЗКМР.220 Монтаж антенны РРС Ø 3,0 м шт.
67 БС.ЗКМР.221 Прокладка и крепление коаксиального кабеля (ПЧ) РРС от внутреннего модуля (IDU) РРС до выносного модуля (ODU) РРС м Включает монтаж разъема со стороны выносного модуля (ODU), маркировку кабеля, герметизацию кабельного ввода. Кабель поставляет Заказчик.
68 БС.ЗКМР.222 Прокладка и крепление кабеля заземления выносного модуля (ODU) РРС м Включает установку наконечников, маркировку кабеля, герметизацию кабельного ввода, стоимость кабеля.
69 БС.ЗКМх.223 Прокладка и крепление эллиптического волновода РРЛ NEC 3000-5000 м
70 БС.ЗКМР.224 Монтаж провода заземления типа ПВ3 1х35 м Включает монтаж и герметизацию клемм.
71 БС.ЗКМР.225 Прокладка и крепление кабеля для подачи потоков STM-1 от оборудования РРС к оборудованию мультиплексирования (MUX SDH) м Включает монтаж разъемов, подключение к внутреннему модулю (IDU) РРС, маркировку.
72 БС.ЗКМР.226 Монтаж защитной системы (труба, гофротруба, короб) из ПВХ или ПНД для кабелей всех типов п. м.
73 БС.ЗКМР.227 Монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ шт. Применяется для: сплитер, таппер, комбайнер, дуплексер, Bias Tee и пр.
74 БС.ЗКМР.228 Монтаж и подключение выносного элемента АФТ к-т Применяется для: МШУ, бустер, ASC, TMA/MHA, RIU и т.п.
75 БС.ЗКМР.229 Монтаж 2-х OVP боксов на линию питания к-т Включает стоимость оборудования, материалов.
76 БС.ЗКМР.230 Прокладка оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС м
77 БС.ЗКМР.231 Прокладка кабеля питания от аппаратной до выносного блока распределенной БС м
78 БС.ЗКРх.232 Монтаж и подключение устройства регулировки угла наклона антенн БС к-т
79 БС.ЗКРх.233 Прокладка кабеля от аппаратной до устройства регулировки угла наклона антенн БС м
80 БС.Кххх.234 Устройство опорных элементов (для монтажа разгрузочной рамы под контейнер, антенную опору, устанавливаемые на кровле) элемент Цена за один опорный элемент.
81 БС.Кххх.235 Изготовление и монтаж узлов крепления (якорей) оттяжек мачты узел
82 БС.Кххх.236 Изготовление, монтаж разгрузочной рамы под оборудование в аппаратной, под контейнер, антенную опору, устанавливаемые на кровле т
83 БС.Кххх.237 Изготовление и монтаж ограждения контейнера п. м.
84 БС.Кххх.238 Планировка площадки под контейнер кв. м
85 БС.ЗКМР.239 Прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (при превышении длины кабеля свыше 20м) м
86 БС.КРхх.240 Изготовление и монтаж площадки для крепления и обслуживания АФУ на трубе, антенной опоре т
87 БС.ЗКхх.241 Изготовление и монтаж стяжных колец для крепления трубостоек антенн БС, РРС и кабельроста на трубе т
88 БС.КМРх.242 Изготовление и монтаж нестандартного крепежа для внутренних антенн шт.
89 БС.КРхх.243 Изготовление и монтаж мачты высотой 10м на кровле для размещения антенн БС и РРС (для мачты другой высоты ее стоимость (Цh) определяется по формуле Цh=0.1*h*Ц10, где h-высота мачты, Ц10-стоимость мачты высотой 10 м) мачта Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом и трубостойками (без фундамента и опорной рамы). Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 0,6 м - 2 шт., ант. БС - 6шт. (L=3 м).
90 БС.КРхх.244 Изготовление и монтаж башни высотой 10м на кровле для размещения антенн БС и РРС (для башни другой высоты ее стоимость (Цh) определяется по формуле Цh=0.1*h*Ц10, где h-высота башни, Ц10-стоимость башни высотой 10 м) башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом и трубостойками (без фундамента и опорной рамы). Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 0,6 м - 2 шт., ант. БС - 6шт. (L=3 м).
91 БС.КРхх.245 Монтаж 1 яруса фонарей СОМ, распределительных коробок на АО, устанавливаемой на кровле к-т
92 БС.ЗКМР.246 Монтаж и юстировка антенн БС шт. Наружные антенны
93 БС.ЗКМР.254 Монтаж устройства молниезащиты к-т
94 ХХ.ЗКМР.ххх 3. Монтаж внешнего электроснабжения
94 ЭС.ЗКМР.001 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (воздушная линия с использованием кабеля СИП-2А 4*16+1*25 ) м Без учета опор.
95 ЭС.ЗКМР.002 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (воздушная линия с использованием кабеля СИП-2А 4*25+1*35 ) м ----//-----//---
96 ЭС.ЗКМР.003 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (воздушная линия с использованием кабеля СИП-2А 3*50+1*54,6 и дополнительного кабеля заземления), м ----//-----//---
97 ЭС.ЗКМР.004 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (в земле с использованием кабеля ВБбШв 5*10) м
98 ЭС.ЗКМР.005 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (в земле с использованием кабеля ВБбШв 5*16) м
99 ЭС.ЗКМР.006 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (в земле с использованием кабеля ВБбШв 5*25) м
100 ЭС.ЗКМР.007 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 5*10) м
101 ЭС.ЗКМР.008 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 5*16) м
102 ЭС.ЗКМР.009 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 5*10) м
103 ЭС.ЗКМР.010 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 5*16) м
104 ЭС.ЗКМР.011 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (по существующим конструкциям с использованием кабеля ВВГнг 5*10) м
105 ЭС.ЗКМР.012 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (на тросовом подвесе с использованием ВВГнг 5*10) м
106 ЭС.ЗКМР.013 Монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ (на тросовом подвесе с использованием ВВГнг 5*16) м
107 ЭС.КРхх.014 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 3*6) м ----//-----//---
108 ЭС.КРхх.015 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 3*10) м ----//-----//---
109 ЭС.КРхх.016 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 3*16) м ----//-----//---
110 ЭС.КРхх.017 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 3*6) м ----//-----//---
111 ЭС.КРхх.018 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 3*10) м ----//-----//---
112 ЭС.КРхх.019 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 3*16) м ----//-----//---
113 ЭС.КМРх.020 Прокладка кабеля технологического заземления с использованием кабеля типа ВВГнг 1*35 (ПВ3 1*35) м
114 ЭС.ЗКМх.021 Монтаж воздушной линии внешнего электроснабжения 6-10кВ м Без учета стоимости опор, монтажа опор.
115 ЭС.ЗКМх.022 Прокладка в земле линии внешнего электроснабжения 6-10кВ м
116 ЭС.КРхх.023 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в металлической трубе с использованием кабеля ВВГнг 3*2,5) м Включает стоимость кабеля, мет. трубы.
117 ЭС.КРхх.024 Монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения (по зданию в электромонтажном коробе с использованием кабеля ВВГнг 3*2,5) м Включает стоимость кабеля, короба.
118 ЭС.ЗКМР.025 Монтаж вводно-учётного устройства в точке присоединения ВЭС к сети в ТП сетевой организации к-т Включает: щит, рубильник, вводной и отходящий 3-х фазные автоматы, счетчик электроэнергии.
119 ЭС.ЗКМх.026 Монтаж и пуско-наладка комплектной трансформаторной подстанции 6/25 кВА (10/25 кВА) к-т
120 ЭС.ЗКМх.027 Монтаж и пуско-наладка комплектной трансформаторной подстанции 6/63 кВА (10/63 кВА) к-т
121 ЭС.ЗКМх.028 Монтаж разъединителя линейного дистанционного (РЛНД) к-т Включает стоимость РЛНД.
122 ЭС.ЗКМх.029 Монтаж предохранителя-разъединителя типа ПРВТ-10 к-т Включает стоимость ПРВТ.
123 ЭС.ЗКМх.030 Доставка и установка опоры для прокладки ВЛ опора Включает стоимость опоры. Тип опоры определяется ТУ на э/снабжение.
124 ЭС.ЗКМх.031 Доставка и установка подкоса для опоры ВЛ опора Включает стоимость подкоса. Тип подкоса определяется ТУ на э/снабжение.
125 ХХ.ЗКМР.ххх 4. Монтаж и пусконаладка
125 ПН.ЗКМР.001 Монтаж и ПНР БС (внутреннее исполнение) шкаф / кабинет
126 ПН.ЗКМР.002 Монтаж и ПНР БС (внешнее исполнение) шкаф / кабинет
127 ПН.ЗКМР.003 Монтаж основного модуля и ПНР распределенной БС (внутреннее исполнение) к-т
128 ПН.ЗКМР.004 Монтаж основного модуля и ПНР распределенной БС (внешнее исполнение) к-т
129 ПН.ЗКМР.005 Монтаж выносного модуля распределенной БС модуль
130 ПН.ЗКМР.006 Монтаж Плинта для Flexi BS в аппаратной к-т
131 ПН.ЗКМР.007 Монтаж Плинта для Flexi BS вне аппаратной к-т
132 ПН.ЗКМР.008 Монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной к-т Применяется для всех типов модулей Flexi: RF Module, Power Module, System Module.
133 ПН.ЗКМР.009 Монтаж модуля для Flexi BS вне аппаратной к-т
134 ПН.ЗКМР.010 ПНР Flexi BS к-т Применяется при внутреннем и внешнем исполнении.
135 ПН.ЗКМР.011 Монтаж и ПНР ЭПУ к-т
136 ПН.ЗКМР.013 Монтаж и ПНР АКБ емкостью до 250 а/ч к-т
137 ПН.ЗКМР.014 Монтаж и ПНР АКБ емкостью 250-490 а/ч к-т
138 ПН.ЗКМР.015 Монтаж и ПНР РРС оборудования (комплект) к-т
139 ПН.ЗКМР.016 Монтаж главной заземляющей шины к-т
140 ПН.ЗКМР.017 Монтаж 19" стойки / телекоммуникационного шкафа к-т
141 ПН.ЗКМР.018 Монтаж цифрового кросса DDF шт.
142 ПН.ЗКМР.019 Монтаж низковольтного РЩ шт.
143 ПН.КМРх.022 Разварка оптического кабеля пиктейл Включает стоимость материалов, пиктейлов.
144 ПН.КМРх.023 Монтаж и ПНР управляющего оптического блока к-т
145 ПН.КМхх.030 Монтаж и расшивка на кроссе кабелей ввода/вывода данных (до 34Mb) к-т Включает монтаж разъемов, подключение к внутреннему модулю (IDU) РРС, маркировку кабелей и плинтов.
146 ПН.КМхх.031 Монтаж и расшивка на кроссе кабелей ввода/вывода данных (от 34Mb до 140 Mb) к-т Включает монтаж разъемов, подключение к внутреннему модулю (IDU) РРС, маркировку кабелей и плинтов.
147 ХХ.ЗКМР.ххх 5. Услуги
147 УС.ЗКРх.001 Поиск площадки для размещения Объекта Заказчика и - ведение переговоров от имени Заказчика с потенциальными Арендодателями отчет В соответствии с ТЗ на поиск с подготовкой отчета установленной формы.
148 УС.ЗКхх.003 Оформление договора аренды земельного участка договор
149 УС.ЗКхх.004 Государственная регистрация договора аренды договор Без учета стоимости госпошлины.
150 УС.ЗКМР.005 Обследование площадки, сбор исходных данных, составление и согласование Акта обследования с Заказчиком акт Акт обследования площадки, согласованный с Заказчиком (с приложениями, по установленной форме).
151 УС.ЗКМР.010 Согласование Акта обследования площадки с арендодателем согласование
152 УС.ЗКРх.011 Определение географических координат и отметок высот отчет Отчет опроведенных работах по измерению координат и отметок высот (с приложениями, по установленной форме).
153 УС.ЗКМР.012 Оформление и сопровождение договора технологического присоединения к электрическим сетям, включая получение ТУ договор
154 УС.ЗКМР.013 Получение ТУ на электроснабжение ТУ
155 УС.ЗКРх.014 Оформление договора электроснабжения БС (для субабонента – приложение к договору с абонентом) договор
156 УС.ЗКРх.015 Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем согласование
157 УС.ЗКМР.016 Согласование проектной документации с энергоснабжающей организацией согласование
158 УС.ЗКМР.017 Согласование проектной документации с РЭС согласование
159 УС.ЗКМР.018 Получение экспертного заключения территориального управления Ростехнадзора (Энергонадзора) по проекту электроснабжения БС заключение
160 УС.ЗКРх.019 Оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон акт
161 УС.ЗКРх.020 Получение в территориальном управлении Ростехнадзора (Энергонадзора) Акта-допуска электроустановки в эксплуатацию акт
162 УС.ЗКРх.021 Получение в РЭС справки о выполнении ТУ, разрешения на включение электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме к-т
163 УС.ЗКхх.023 Оформление градостроительного плана земельного участка план Включает получение необходимых справок, выписок и т.д.
164 УС.ЗКРх.028 Проведение обследования технического состояния антенной опоры с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования (м/к, АФУ) заключение Выполняется в случае отсутствия документации на существующую АО.
165 УС.ЗКРх.029 Поверочный расчет несущей способности АО с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования АФУ заключение Выполняется при наличии документации на существующую АО
166 УС.ЗКМР.030 Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам проектной документации с разрешением проводить ПНР (Р1) заключение
167 УС.ЗКМР.031 Организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2) заключение Применяется при выполнении работ по измерению ЭМИ внешних антенн БС. Включает в себя: организацию выезда представителей ТУ Роспотребнадзора для проведения работ по измерению ЭМИ; получение в Роспотребнадзоре разрешения на эксплуатацию (ф. Р-2), оформление протокола измерений, заключения и разрешения на эксплуатацию. Расчет стоимости производится за объект в целом. В стоимость работ входят услуги по получению положительного Заключения на объект в целом, включая стоимость протокола измерений, содержащего результаты измерений ЭМИ по каждой антенне и разрешение на эксплуатацию.
168 УС.КРхх.032 Организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением эксплуатировать БС (Р2) антенна Применяется при расчете исполнительным подразделением Роспотребнадзора стоимости выполнения работ по измерению ЭМИ внутренних антенн БС за 1 антенну. Включает в себя: организацию выезда представителей ТУ Роспотребнадзора для проведения работ по измерению ЭМИ; получение в Роспотребнадзоре разрешения на эксплуатацию (ф. Р-2), оформление протокола измерений, заключения и разрешения на эксплуатацию. Расчет стоимости производится за каждую антенну. В стоимость работ входят услуги по получению положительного Заключения на объект в целом, включая стоимость протокола измерений, содержащего результаты измерений ЭМИ по каждой антенне и разрешение на эксплуатацию.
169 УС.ЗКМР.034 Оформление договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров) договор
170 УС.Кххх.035 Согласование проектной документации с территориальным управлением ГПН согласование
171 УС.КМРх.036 Согласование проектной документации с управлением архитектуры и градостроительства согласование
172 УС.КМРх.037 Сдача системы пожарной сигнализации представителю ГПН акт
173 УС.КМРх.038 Получение экспертного заключения о возможности размещения оборудования АФУ БС на промышленных дымовых (вентиляционных) трубах и объектах хранения (переработки) растительного сырья заключение
174 УС.ЗКМР.039 Экспертиза промышленной безопасности проекта строительства БС на промышленных дымовых (вентиляционных) трубах и объектах хранения (переработки) растительного сырья с регистрацией в органах Ростехнадзора заключение
175 УС.ЗКМР.040 Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей здания с выдачей заключения о возможности размещения контейнера, АО, рамы, технологического оборудования заключение
176 УС.ЗКРх.041 Проведение согласования мест размещения АФУ Заказчика с другими владельцами РЭС согласование Включает согласование со всеми владельцами РЭС на объекте строительства.
177 УС.ЗКМР.042 Расчет электромагнитной совместимости ЭМС вновь устанавливаемых и ранее установленных радиопередающих средств заключение
178 ХХ.ЗКМР.ххх 6. Демонтаж
178 ДМ.ЗКМР.001 Демонтаж оборудования/изделия любого типа с его дальнейшей утилизацией % от стоимости монтажа Включает транспортировку к месту утилизации.
179 ДМ.ЗКМР.002 Демонтаж оборудования/изделия любого типа с его доставкой на склад Заказчика % от стоимости монтажа Включает работы по упаковке, маркировке (в соответствии с РП-003), транспортировку на склад Заказчика.
180 ДМ.ЗКМР.003 Демонтаж оборудования/изделия любого типа с целью его дальнейшего монтажа, минуя склад % от стоимости монтажа Включает работы по упаковке.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cводная
0 Приложение № ________ к Договору ________________________
0
ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ. Сводная
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Стоимость (руб., без НДС) Примечание стадия К М Р коммент инд
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ЗКМР_ ХХ.ЗКМР.ххх 1. ПИР _ _
Зххх 0 0 1 ПЗ.ПД.001 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. пир ПЗ ПЗ.ПД.001
Зххх 0 0 2 ПЗ.ПД.002 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//--- пир ПЗ ПЗ.ПД.002
Зххх 0 0 3 ПЗ.ПД.003 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир ПЗ ПЗ.ПД.003
Зххх 0 0 4 ПЗ.ПД.004 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир ПЗ ПЗ.ПД.004
Кххх 0 0 5 ПК.ПД.001 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции/контроллера том В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. пир ПЗ ПК.ПД.001
Мххх 0 0 6 ДС.ПД.001 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации модернизации БС, РРС том В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. пир ПЗ ДС.ПД.001
Рххх 0 3 0 7 МР.ПД.001 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства БС indoor-покрытия, репитера том В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. пир ПЗ МР.ПД.001
Зххх 0 0 8 ПЗ.ПД.005 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//--- пир ПЗУ ПЗ.ПД.005
Зххх 0 0 9 ПЗ.ПД.006 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//--- пир ПЗУ ПЗ.ПД.006
Зххх 0 0 10 ПЗ.ПД.007 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир ПЗУ ПЗ.ПД.007
Зххх 0 0 11 ПЗ.ПД.008 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир ПЗУ ПЗ.ПД.008
Кххх 0 1 0 12 ПК.ПД.002 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том В соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. пир ПЗУ ПК.ПД.002
Зххх 0 0 13 ПЗ.ПД.009 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//--- пир АР ПЗ.ПД.009
Зххх 0 0 14 ПЗ.ПД.010 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//--- пир АР ПЗ.ПД.010
Зххх 0 0 15 ПЗ.ПД.011 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир АР ПЗ.ПД.011
Зххх 0 0 16 ПЗ.ПД.012 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир АР ПЗ.ПД.012
Зххх 0 0 17 ПЗ.ПД.013 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//--- пир КР ПЗ.ПД.013
Зххх 0 0 18 ПЗ.ПД.014 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//--- пир КР ПЗ.ПД.014
Зххх 0 0 19 ПЗ.ПД.015 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир КР ПЗ.ПД.015
Зххх 0 0 20 ПЗ.ПД.016 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир КР ПЗ.ПД.016
Кххх 0 1 0 21 ПК.ПД.003 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том пир КР ПК.ПД.003
Зххх 0 0 22 ПЗ.ПД.017 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//--- пир ИОС ПЗ.ПД.017
Зххх 0 0 23 ПЗ.ПД.018 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//--- пир ИОС ПЗ.ПД.018
Зххх 0 0 24 ПЗ.ПД.019 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир ИОС ПЗ.ПД.019
Зххх 0 0 25 ПЗ.ПД.020 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир ИОС ПЗ.ПД.020
КРхх 0 1 0 26 ПК.ПД.004 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства БС без установки АО на земле, контроллера или модернизации БС/РРС том В составе подразделов: "Система электроснабжения", "Вентиляция и кондиционирование воздуха", "Технологические решения". пир ИОС ПК.ПД.004
Зххх 0 0 27 ПЗ.ПД.021 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том ----//-----//--- пир ПОС ПЗ.ПД.021
Зххх 0 0 28 ПЗ.ПД.022 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//--- пир ПОС ПЗ.ПД.022
Зххх 0 0 29 ПЗ.ПД.023 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир ПОС ПЗ.ПД.023
Зххх 0 0 30 ПЗ.ПД.024 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир ПОС ПЗ.ПД.024
ЗКМР 0 0 31 ПЗ.ПД.025 Разработка раздела ООС "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" том ----//-----//--- пир ООС ПЗ.ПД.025
Зххх 0 0 32 ПЗ.ПД.027 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни, мачты, мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир ПБ ПЗ.ПД.027
Зххх 0 0 33 ПЗ.ПД.028 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир ПБ ПЗ.ПД.028
Кххх 0 1 0 34 ПК.ПД.006 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//--- пир ПБ ПК.ПД.006
Мххх 0 0 35 ДС.ПД.003 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации модернизации БС, РРС том ----//-----//--- пир ПБ ДС.ПД.003
Рххх 0 3 0 36 МР.ПД.003 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства БС indoor-покрытия, репитера том ----//-----//--- пир ПБ МР.ПД.003
Зххх 0 0 37 ПЗ.ПД.029 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни, мачты, мобильной антенной опоры том ----//-----//--- пир ГОЧС ПЗ.ПД.029
Зххх 0 0 38 ПЗ.ПД.030 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//--- пир ГОЧС ПЗ.ПД.030
Кххх 0 1 0 39 ПК.ПД.007 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//--- пир ГОЧС ПК.ПД.007
Зххх 0 0 40 ПЗ.ПД.031 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой башни отчет Включает все требуемые виды изысканий. пир ИЗ ПЗ.ПД.031
Зххх 0 0 41 ПЗ.ПД.032 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой мачты отчет пир ИЗ ПЗ.ПД.032
Зххх 0 0 42 ПЗ.ПД.033 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой мобильной антенной опоры отчет пир ИЗ ПЗ.ПД.033
Зххх 0 0 43 ПЗ.ПД.034 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой столба отчет пир ИЗ ПЗ.ПД.034
Зххх 0 0 44 ПЗ.ПД.035 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на башню альбом конструкции железобетонные пир КЖ ПЗ.ПД.035
Зххх 0 0 45 ПЗ.ПД.036 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на мачту альбом ----//-----//--- пир КЖ ПЗ.ПД.036
Зххх 0 0 46 ПЗ.ПД.038 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на столб альбом ----//-----//--- пир КЖ ПЗ.ПД.038
Зххх 0 0 47 ПЗ.ПД.039 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на башню альбом конструкции металлические пир КМ ПЗ.ПД.039
Зххх 0 0 48 ПЗ.ПД.040 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на мачту альбом ----//-----//--- пир КМ ПЗ.ПД.040
Зххх 0 0 49 ПЗ.ПД.041 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на мобильную антенную опору альбом ----//-----//--- пир КМ ПЗ.ПД.041
Зххх 0 0 50 ПЗ.ПД.042 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на столб альбом ----//-----//--- пир КМ ПЗ.ПД.042
КМхх 0 1 0 51 ПК.ПД.014 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ при строительстве БС без установки АО на земле / установке контроллера / модернизации БС альбом конструкции металлические пир ДС.ПД.010 КМ ПК.ПД.014
Рххх 0 3 0 52 МР.ПД.011 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ при установке БС indoor-покрытия или репитера альбом конструкции металлические пир КМ МР.ПД.011
Зххх 0 0 53 ПЗ.ПД.043 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на башню, мачту, мобильную антенную опору альбом светоограждение и молниезащита пир ЭМ1 ПЗ.ПД.043
ЗКхх 0 0 54 ПЗ.ПД.044 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на столб, АО на кровле альбом ----//-----//--- пир ЭМ1 ПЗ.ПД.044
Зххх 0 2 0 55 ПЗ.ПД.045 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС строительства базовой станции с установкой АО на земле альбом архитектурно-строительные решения пир АС ПЗ.ПД.045
Кххх 0 1 0 56 ПК.ПД.013 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС строительства базовой станции без установки АО на земле/контроллера альбом архитектурно-строительные решения пир АС ПК.ПД.013
Мххх 0 0 57 ДС.ПД.006 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС при выполнении работ по модернизации альбом архитектурно-строительные решения пир АС ДС.ПД.006
Рххх 0 3 0 58 МР.ПД.012 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС при установке БС indoor-покрытия или репитера альбом конструкции металлические пир АС МР.ПД.012
ЗКхх 0 0 59 ПЗ.ПД.046 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС строительства базовой станции альбом радиотехническая часть, АФТ БС пир РС ПЗ.ПД.046
Кххх 0 0 60 ПК.ПД.009 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС (BSC) при установке контроллера альбом ----//-----//--- пир РС ПК.ПД.009
Мххх 0 0 61 ДС.ПД.005 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при модернизации БС альбом радиотехническая часть пир РС ДС.ПД.005
Рххх 0 0 62 МР.ПД.004 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке репитера (количество антенн от 1 до 10) альбом радиотехническая часть пир РС МР.ПД.004
Рххх 0 0 63 МР.ПД.005 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке репитера (количество антенн от 11 до 20) альбом ----//-----//--- пир РС МР.ПД.005
Рххх 0 0 64 МР.ПД.006 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке репитера (количество антенн от 21 до 50) альбом ----//-----//--- пир РС МР.ПД.006
Рххх 0 0 65 МР.ПД.007 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке репитера (количество антенн свыше 51) альбом ----//-----//--- пир РС МР.ПД.007
ЗКМР 0 0 66 ПЗ.ПД.047 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС альбом радиорелейная связь, АФТ РРС пир ПК.ПД.010 РРС ПЗ.ПД.047
ЗКМР 0 0 67 ПЗ.ПД.048 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС1 альбом дооборудование ответной части РРС пир ПК.ПД.011 РРС1 ПЗ.ПД.048
Рххх 0 0 68 МР.ПД.008 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС1 (дооборудование донорной части репитера) альбом ----//-----//--- пир РРС1 МР.ПД.008
ЗКхх 0 2 0 69 ПЗ.ПД.049 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ строительства базовой станции/контроллера альбом силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание пир ЭМ ПЗ.ПД.049
Мххх 0 0 70 ДС.ПД.007 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ при выполнении работ по модернизации БС альбом силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание пир ЭМ ДС.ПД.007
Рххх 0 3 0 71 МР.ПД.011 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ при установке БС indoor-покрытия или репитера альбом силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание пир ЭМ МР.ПД.011
ЗКМР 0 0 72 ПЗ.ПД.050 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ альбом кондиционирование и вентиляция пир ПК.ПД.015 ДС.ПД.011 МР.ПД.014 ОВ ПЗ.ПД.050
ЗКМР 0 0 73 ПЗ.ПД.051 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОС альбом охранная и охранно-пожарная сигнализация пир ПК.ПД.016 МР.ПД.015 ОС ПЗ.ПД.051
ЗКхх 0 0 74 ПЗ.ПД.052 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КТП альбом внешнее электроснабжение ЛЭП 6/10 кВ, КТП пир ПК.ПД.018 КТП ПЗ.ПД.052
ЗКМР 0 0 75 ПЗ.ПД.053 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭС альбом внешнее электроснабжение 0,4 кВ (для ВЛ на столбах/КЛ 0,4 КВ в земле) пир ПК.ПД.017 ДС.ПД.008 МР.ПД.016 ЭС ПЗ.ПД.053
ЗКМР 0 0 76 ПЗ.ПД.054 Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС альбом Включает сбор исходных данных с учетом всех, ранее установленных радиосредств. пир ПК.ПД.021 ДС.ПД.012 МР.ПД.018 СП ПЗ.ПД.054
ЗКМР 0 0 77 ПЗ.ПД.055 Корректировка (доработка) приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС, являющейся ответной частью РРС альбом Включает сбор исходных данных с учетом всех, ранее установленных радиосредств. пир ПК.ПД.022 ДС.ПД.013 МР.ПД.019 СПк ПЗ.ПД.055
ЗКМР 0 0 78 ПК.ПД.020 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ПТ альбом автоматическая система пожаротушения пир ПК.ПД.019 ПТ ПК.ПД.020
КМРх 0 0 79 ПК.ПД.021 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки МЗ альбом молниезащитное заземление пир ПК.ПД.020 ДС.ПД.009 МР.ПД.017 МЗ ПК.ПД.021
ЗКМР_ ХХ.ЗКМР.ххх 0 0 2. СМР _
Зххх 0 0 1 ПЗ.АО.001 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 1-2-й ветровой район башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом в.р. и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 2 шт., 0,6м - 0 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м) смр б_изг ПЗ.АО.001
Зххх 0 0 2 ПЗ.АО.002 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.002
Зххх 0 0 3 ПЗ.АО.003 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.003
Зххх 0 0 4 ПЗ.АО.004 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.004
Зххх 0 0 5 ПЗ.АО.005 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.005
Зххх 0 0 6 ПЗ.АО.006 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.006
Зххх 0 0 7 ПЗ.АО.007 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.007
Зххх 0 0 8 ПЗ.АО.008 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.008
Зххх 0 0 9 ПЗ.АО.009 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.009
Зххх 0 0 10 ПЗ.АО.010 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.010
Зххх 0 0 11 ПЗ.АО.011 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.011
Зххх 0 0 12 ПЗ.АО.012 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.012
Зххх 0 0 13 ПЗ.АО.013 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.013
Зххх 0 0 14 ПЗ.АО.014 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.014
Зххх 0 0 15 ПЗ.АО.015 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 6-7-й ветровой район башня смр б_изг ПЗ.АО.015
Зххх 0 0 16 ПЗ.АО.016 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.016
Зххх 0 0 17 ПЗ.АО.017 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.017
Зххх 0 0 18 ПЗ.АО.018 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.018
Зххх 0 0 19 ПЗ.АО.019 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.019
Зххх 0 0 20 ПЗ.АО.020 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.020
Зххх 0 0 21 ПЗ.АО.021 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.021
Зххх 0 0 22 ПЗ.АО.022 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.022
Зххх 0 0 23 ПЗ.АО.023 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.023
Зххх 0 0 24 ПЗ.АО.024 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.024
Зххх 0 0 25 ПЗ.АО.025 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.025
Зххх 0 0 26 ПЗ.АО.026 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 1-й ветровой район башня Оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом в.р. и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 4 шт., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м) смр б_изг ПЗ.АО.026
Зххх 0 0 27 ПЗ.АО.027 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.027
Зххх 0 0 28 ПЗ.АО.028 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.028
Зххх 0 0 29 ПЗ.АО.029 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.029
Зххх 0 0 30 ПЗ.АО.030 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.030
Зххх 0 0 31 ПЗ.АО.031 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 6-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.031
Зххх 0 0 32 ПЗ.АО.032 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.032
Зххх 0 0 33 ПЗ.АО.033 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 1-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.033
Зххх 0 0 34 ПЗ.АО.034 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.034
Зххх 0 0 35 ПЗ.АО.035 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.035
Зххх 0 0 36 ПЗ.АО.036 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.036
Зххх 0 0 37 ПЗ.АО.037 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.037
Зххх 0 0 38 ПЗ.АО.038 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 6-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.038
Зххх 0 0 39 ПЗ.АО.039 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.039
Зххх 0 0 40 ПЗ.АО.040 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 1-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.040
Зххх 0 0 41 ПЗ.АО.041 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.041
Зххх 0 0 42 ПЗ.АО.042 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.042
Зххх 0 0 43 ПЗ.АО.043 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.043
Зххх 0 0 44 ПЗ.АО.044 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.044
Зххх 0 0 45 ПЗ.АО.045 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 6-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.045
Зххх 0 0 46 ПЗ.АО.046 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.046
Зххх 0 0 47 ПЗ.АО.047 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 1-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.047
Зххх 0 0 48 ПЗ.АО.048 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.048
Зххх 0 0 49 ПЗ.АО.049 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.049
Зххх 0 0 50 ПЗ.АО.050 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.050
Зххх 0 0 51 ПЗ.АО.051 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.051
Зххх 0 0 52 ПЗ.АО.052 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 6-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.052
Зххх 0 0 53 ПЗ.АО.053 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 7-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.053
Зххх 0 0 54 ПЗ.АО.054 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 1-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.054
Зххх 0 0 55 ПЗ.АО.055 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.055
Зххх 0 0 56 ПЗ.АО.056 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг ПЗ.АО.056
Зххх 0 0 57 ПЗ.АО.057 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//--- смр б_изг Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта Моделей 5 - 15 (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
форма сметного расчета
Приложение 5.1 к Договору №__________от _______
Приложение 1 к Заказу №____
Сметный расчет к Заказу №____ на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
№ п/п Код по ТЦП Перечень работ, услуг Ед. изм. Цена за ед. руб. Колич. Стоимость руб. без НДС Примечание
ИТОГО:
НДС 18%
ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС:
Заказчик Генподрядчик
__________________/__________________/ __________________/__________________/
М.П. М.П.
PAGE
PAGE 1
Приложение 4 к Договору № ___ от «___»___________201_ года
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
М.П.
М.П.
ЗАКАЗ № _______
Проектно - изыскательские работы, проведение экспертиз
г.____________ «___»__________201_ г.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА.
Площадка расположена по адресу:
_____________________________________________________________________________________.
(полный адрес: № БС, край, область, город, улица, дом, корпус и т.д.)
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1а при проектировании объекта без антенной опоры на земле; Приложение №1б при проектировании объекта с антенной опорой на земле) и условиями Договора, Генподрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
разработка проектной и рабочей документации на строительства Объекта;
получение разрешений, согласований и проведение экспертиз.
Примечание: Полный перечень работ/услуг должен уточняться в Приложении 2 к настоящему Заказу «Сметный расчет».
В соответствии условиями Договора Генподрядчик обязуется предоставить:
разработанную и согласованную с Заказчиком, Арендодателем и всеми иными заинтересованными лицами проектную и рабочую документацию;
документы, перечисленные в Задании на проектирование.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
Срок выполнения работ составляет ____ календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств (дата подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»).
СТОИМОСТЬ РАБОТ.
Общая цена работ по настоящему Заказу в соответствии со Сметным расчетом (Приложение 1 к настоящему Заказу) составляет _____ (_____) рублей, без учета НДС. НДС начисляется исходя из ставки, действующей на момент подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ». В цену работ входят материалы, оборудование и услуги, приобретаемые Генподрядчиком и необходимые для выполнения Работ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Положения Договора №____________ от __________применяются к данному Заказу поскольку в данном Заказе прямо не предусмотрено иное.
Приложения:
1. Формы Задания на проектирование БС (с размещением/без размещения антенной опоры на земле)
2. Сметный расчет.
ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
М.П.
М.П.
Приложение 4.1 к Договору № ___ от «___»___________201_ года
Приложение № 1 к Заказу по III этапу № ______ от ________
Форма Задания на проектирование БС без установки АО на земле.
«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Генеральной
подрядной организации
________________ Фамилия И.О.
Технический директор
Макро-региона (Региона) «…………….»
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
________________ Фамилия И.О.
МП «____» _____________ 200__ г.
МП «____» _____________ 200__ г.
Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ОАО «МТС»
стандарта GSM-900/1800 (UMTS)
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Базовая станция №________ стандарта GSM-900/1800 (UMTS)
(Регион РФ – республика, край, область, адрес)
201 г.
Основание для проектирования
1. Утвержденный план развития сети Макро-региона
2. Лицензия ОАО «МТС» на предоставление услуг сети сотовой подвижной связи в регионе №… от….(членство в СРО)
Вид строительства
1. Новое строительство: БС №________ .
2. Реконструкция БС №_______ в части установки антенны и аппаратуры РРС.
Проектирование:
Проектная и рабочая документация.
Требования по вариантной и конкурсной разработке:
Не устанавливаются.
Основные технико-экономические показатели:
1.Расчет ожидаемого кол-ва обслуживаемых абонентов.
2.Расчет зон обслуживания.
Адрес строительства
приводится адрес месторасположения объекта строительства
Заказчик проекта
ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Проектная организация
приводится полное наименование проектной организации и № лицензии (свидетельство СРО)
Подрядная строительно-монтажная организация:
приводится полное наименование подрядной организации и № лицензии (свидетельство СРО)
Проектная мощность объекта:
Количество секторов БС - …..
стандарта GSM-900 (мощностью по ….. Вт) - …/…/….
(Количество приемопередатчиков по секторам)
стандарта GSM-1800 (мощностью по …. Вт)- .…/…/…
(Количество приемопередатчиков по секторам)
стандарта UMTS (мощностью по … Вт)-…/…/…/…
Организация связи:
Согласно схемы организации связи заказчика в соответствии с техническими условиями на подключение проектируемой БС к совмещенным сетям GSM-900/1800/, UMTS (cтандартов GSM-900, GSM-1800 или UMTS).
Соединительные линии
1. Соединение БС №…. с действующими BSC (г. …….) и MSC (г. …….) ОАО «МТС» выполнить по существующим и проектируемым СЛ (РРЛ и ВОЛС).
2. При проектировании предусмотреть организацию РРЛ: БС №…. – БС №…с использованием оборудования … по схеме (1+1), 8Е1.
3. На участке от существующей БС №….. до BSC и далее к MSC использовать резервные каналы «транспортной» сети ОАО «МТС».
Состав основного оборудования:
1. Стойка радиотехническая стандарта GSM-900 фирмы …… - … компл.;
2. Стойка радиотехническая стандарта GSM -1800 фирмы … - … компл.;
3. Стойка радиотехническая стандарта UMTS фирмы ….-….копл.;
4. Приемопередающие антенны типа …… фирмы …. - …шт. в сектор; (азимуты…/…/…)., суммарный угол наклона…/…/…/);
5. Приемопередающие антенны типа …… фирмы….. - …шт. в сектор; (азимуты…/…/…), суммарный угол наклона…/…/…/);
6. Комбайнер фирмы …. типа…. - ….. шт.;
7. Оборудование радиорелейной станции РРС … фирмы в комплекте с антенной Ø…. м – … комплект;
8. Стойка электропитания типа……. – .компл.;
9. Аккумулятрные батареи …………….емкостью….А/ч -….компл.;
10. Шкаф (стеллаж) для аккумуляторных батарей …….-…шт.;
11 Щит распределительный РЩ…..-…компл.;
12.Стойка 19 " ….- шт.;.
13. Коробка распределительная ( кросс цифровой) …... фирмы …-….шт.;
14. Кондиционер…… фирмы ……. - ……. компл.;
15. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный………-…компл.
Состав вспомогательного оборудования
Вспомогательное оборудование……………………………………………….
Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям
Аппаратная базовой станции размещается в ……....
(указывается тип помещения, этаж, тип контейнера),
Антенны БС и РРС устанавливаются – …………….(указывается на чем размещаются)
Разрешение Роскомнадзора на использование радиочастот
1. Заключение Роскомнадзора о возможности использования радиочастот для установки РЭС сети сотовой подвижной связи стандартов GSM-900/1800/UMTS (или стандарта GSM-900, стандарта GSM-1800 или UMTS) – в стадии оформления.
2 Заключение Роскомнадзора о возможности использования частот для аппаратуры РРС типа…………… …..ГГц производства фирмы………………. в стадии оформления
Требования к режиму работы базовой станции
Режим работы – круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала (периодическое обслуживание)
Перечень работ
1. Сбор исходных данных по площадке:
Проведение предпроектных изысканий;
2. Выбор совместно с Заказчиком технологического оборудования.
3. Выбор совместно с Заказчиком места размещения аппаратной БС.
4. Выбор типа антенных опор и проведение расчетов.
4. Построение продольных профилей для РРЛ.
5. Расчет качественных показателей РРЛ.
6. Определение совместно с Заказчиком высот и мест установки антенн РРС.
7. Расчет и определение совместно с Заказчиком высот и мест установки антенн БС.
8. Получение ТУ на электроснабжение. Расчет потребляемой мощности объекта.
9. Расчет зон радиопокрытия БС №______ стандартов GSM-900/1800, UMTS.
10. Разработка приложения к СЭЗ.
11. Разработка проектной и рабочей документации на строительство БС.
12. Проведение согласований и экспертизы проекта (при необходимости).
Требования по перспективному расширению
определяются основные технические требования к расширению базовой станции (резерв системы электроснабжения, установка дополнительных трубостоек и т.д.)
В проекте не рассматривать
1. Обоснование целесообразности строительства.
2. Вопросы нумерации абонентов.
3. Вхождение в центр коммутации и ТфОП.
Количество экземпляров документации, выдаваемой заказчику:
1. Проектная и рабочая документация – … экз. (бумажная версия).
2. Документация для СЭЗ - … экз. (бумажная версия).
3. Электронная версия (CD-R/W диск) - 2 экз. в формате:
-графический материал - AutoCAD (* .dwg );
-текстовый материал - WORD (* .doc );
Дополнительные требования:
В ходе выполнения работ разработать рабочую документацию на реконструкцию БС ответной части проектируемой РРЛ
Состав документации, передаваемой заказчику
1. Проектная документация в составе разделов (томов):
ПЗ - Пояснительная записка;
ПЗУ - Схема планировочной организации земельного участка;
ООС - Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
ГОЧС – Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Рабочая документация в составе альбомов следующих марок:
РС - Радиосвязь. Технологическая часть БС;
РРС - Радиорелейная связь. Технологическая часть РРС (основная площадка)
ЭМ - Силовое электрооборудование. Внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание;
КМ - Конструкции металлические;
АС - Архитектурно-строительные решения;
ОВ - Вентиляция и кондиционирование;
ОС - Охранная и охранно-пожарная сигнализация;
РРС 1 - Радиорелейная связь. Технологическая часть РРС ответной части РРЛ;
КТП - Комплектная трансформаторная подстанция …кВА;
Форма окончания проектных работ
Подписанный Заказчиком Акт приемки проектной и рабочей документации.
Сроки выполнения проектных работ
Определяются договором.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Акт обследования площадки БС.
2. Протокол обследования площадки БС. Уточненные данные.
3. Структурная схема соединений оборудования.
4. Технические условия на подключение к существующим линиям связи (радиоподсистеме).
От ОАО «МТС»
Технический директор региона
Руководитель (Заместитель руководителя)
проектной организации
Ф.И.О.
«____»___________2006 г.
Ф.И.О.
МП «____»___________2006 г.
От отдела развития сети Макро-региона
Ф.И.О.
Начальник отдела (ГИП)
«____»___________2006 г.
проектной организации
От отдела развития сети Региона
Ф.И.О.
Ф.И.О.
«____»___________2006 г.
«____»___________2006 г.
ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
Приложение 4.1 к Договору № ___ от «___»___________201_ года
Приложение № 1 к Заказу по III этапу № ______ от ________
Форма Задания на проектирование БС с установкой АО на земле.
«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Генеральной
подрядной организации
________________ Фамилия И.О.
Технический директор
Макро-региона (Региона) «………………»
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
________________ Фамилия И.О.
МП «____» _____________ 200__ г.
МП «____» _____________ 200__ г.
Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ОАО «МТС»
стандарта GSM-900/1800 (UMTS)
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Базовая станция № XX-XXXGDU стандарта GSM-900/1800 (UMTS)
с установкой антенной опоры на земле
(указать тип опоры – башня, мачта, столб и ее высоту)
(Регион РФ– республика, край, область, адрес)
200 г.
1. Основание для проектирования
1. Утвержденный план развития сети Макро-региона
2.Лицензия ОАО «МТС» на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в регионе №… от….
2. Вид строительства
1. Новое строительство: БС №________ с АО _________.
2. Реконструкция БС №_______ в части установки антенны и аппаратуры РРС.
3. Проектирование:
Проектная и рабочая документация.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:
Не устанавливаются.
5. Основные технико-экономические показатели:
1.Расчет ожидаемого количества обслуживаемых абонентов.
2.Расчет зон обслуживания.
6. Адрес строительства
приводится адрес месторасположения объекта строительства
7. Заказчик проекта
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МР).
8. Проектная организация
приводится полное наименование проектной организации и № лицензии (свидетельства СРО)
9. Подрядная строительно-монтажная организация:
приводится полное наименование подрядной организации и № лицензии (свидетельства СРО)
10. Проектная мощность объекта:
Количество секторов БС - …..
стандарта GSM-900 (мощностью по ….. Вт) - …/…/….
(Количество приемопередатчиков по секторам)
стандарта GSM-1800 (мощностью по …. Вт)- .…/…/…
(Количество приемопередатчиков по секторам)
стандарта UMTS (мощностью по …. Вт)- .…/…/…
(Количество приемопередатчиков по секторам)
11. Организация связи:
Согласно схемы организации связи заказчика в соответствии с техническими условиями на подключение проектируемой БС к совмещенным сетям GSM-900/1800/UMTS (сети GSM-900, GSM-1800 или UMTS)
12. Соединительные линии
1. Соединение БС №…. с действующими BSC (г. …….) и MSC (г. …….) ОАО «МТС» выполнить по существующим и проектируемым СЛ (РРЛ и ВОЛС).
2. При проектировании предусмотреть организацию РРЛ: БС №… – БС №… с использованием оборудования… по схеме (1+1), 8Е1.
3. На участке от существующей БС №….. до BSC и далее к MSC использовать резервные каналы «транспортной» сети ОАО «МТС».
13. Состав основного оборудования:
1. Стойка радиотехническая стандарта GSM-900 фирмы …… - … компл;
2. Стойка радиотехническая стандарта GSM -1800 фирмы … - … компл.;
3. Стойка радиотехническая стандарта UMTS фирмы … - … компл.;
4.Приемопередающие антенны типа …… фирмы …. - …шт. в сектор; (азимуты…/…/…)., суммарный угол наклона…/…/…/);
5.Приемопередающие антенны типа …… фирмы….. - …шт. в сектор; (азимуты…/…/…)., суммарный угол наклона…/…/…/);
6. Комбайнер фирмы …. типа…. - …..шт.;
7. Оборудование радиорелейной станции РРС … фирмы в комплекте с антенной Ø…. м – … комплект;
8. Стойка электропитания типа……. – .компл.;
9. Аккумулятрные батареи …………….емкостью….А.ч. -….компл.;
10. Шкаф (стеллаж) для аккумуляторных батарей …….-…шт.;
11. Щит распределительный РЩ…..-…компл.;.
12.Стойка 19 " ….- шт;.
13. Коробка распределительная ( кросс цифровой) …... фирмы …-….шт.;
14. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный………-…компл.;
14. Состав вспомогатель-ного оборудования
1. Кондиционер…… фирмы ……. - ……. компл.;
2. Вспомогательное оборудование.
15. Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям
Аппаратная базовой станции размещается в ……....(указывается тип контейнера).
Антенны БС и РРС устанавливаются – …………….(указывается тип АО, на какой высоте размещаются)
16. Технические требования к АО
1. Назначение АО.
1.1 АО рассчитать для размещения на ней комплекта антенно-фидерного оборудования базовой станции сотовой связи в составе:
1.1.1 Антенн базовой станции - до _ штук (тип, габаритные размеры, вес), размещенных в одном уровне с центрами раскрыва на отметке (указать), горизонтальным (вертикальным) разносом между крайними антеннами одного сектора (указать).
1.1.2 Радиочастотные кабели (тип LGF 7/8 дюйма или 5/4 дюйма, вес _______кг/м.п.) – до _ штук.
1.1.3. Радиочастотные кабели (тип LGF 7/8 дюйма или 5/4 дюйма, вес _______кг/м.п.) – до _ штук.
1.1.4 Антенн радиорелейных станций - до _ штук (тип, габаритные размеры, вес), размещенных с центрами раскрыва на отметке (указать).
1.1.5 Радиочастотные кабели радиорелейных станций (диаметр, вес кг/п.м.), – до _ штук.
1.1.6 Кабели СОМ (диаметр, вес кг/п.м.),- до ____ штук.
Настоящие технические требования приведены для расчета несущей способности АО.
Примечания:
1) Рекомендуемый примерный расчет количества и высот подвеса антенн указан таблице 1.
2. Оснащение АО
2.1 АО должна иметь лестницу-стремянку с корзинчатым ограждением и переходными площадками (площадками для отдыха), а также технологические площадки для обслуживания секторных и РРЛ антенн и оборудования светоограждения;
2.2 Вдоль ствола АО должны быть предусмотрены конструкции для крепления РЧ-кабелей и электрических кабелей с шагом:
- РЧ кабель 1/2 дюйма – 0,6 – 1,0 м;
- РЧ кабель 7/8 дюйма – 0,8 – 1,0 м;
- РЧ кабель 5/4 дюйма – 1,0 – 1,2 м;
Примечание: Необходимо выбрать применяемый РЧ- кабель.
- РЧ кабель РРС диаметром 11-13 мм - 0,8 – 1,0 м;
- Кабель СОМ типа ВБбШв 5Х2,5-0,66 – 0,6 – 0,7 м.
2.3 На АО должны быть предусмотрены конструкции для систем молниезащиты.
2.4 На АО должны быть установлены заградительные огни в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94 «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ».
2.5 Конструкции АО должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
3.Требования к прочности, устойчивости и деформативности
3.1 АО должна быть рассчитана на внешние воздействия, характерные для климатических зон размещения , на нагрузки от собственного веса, веса оборудования и на монтажные нагрузки в соответствии с нормами СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».
3.2 Угловые перемещения АО в уровне размещения РРЛ антенн при нормативном ветре по азимуту и углу места в течение 99,9% времени не должны превышать расчетного значения и составлять не более 0,5 градуса.
4. Антикоррозийная защита
4.1 Металлоконструкции должны иметь антикоррозийное покрытие со сроком службы не менее 5 лет. АО должна быть окрашена в красный (оранжевый) и белый цвета в соответствии с требованиями РЭГА РФ-94, по дневной маркировке высотных препятствий. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный (оранжевый) и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL K-7. (3020, 3024 – красный; 2004, 2005 – оранжевый; 9010, 9016 – белый)
5.Срок службы
5.1 Срок службы должен составлять не менее 30 лет с момента установки АО при условии периодического восстановления антикоррозийного покрытия конструкций и соблюдения правил эксплуатации сооружений.
6. Особые условия
6.1 При проектировании, изготовлении и монтаже АО необходимо учитывать соответствующий ветровой и гололедный районы, тип местности, сейсмичность и климатические условия.
6.2 Площадка под строительство АО должна иметь относительно ровный рельеф и размеры территории, свободной от коммуникаций не менее … х … м.
17. Разрешение Роскомнадзора на использование радиочастот
1. Заключение Роскомнадзора о возможности использования радиочастот для установки РЭС сотовой сети подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900/1800/UMTS (или стандарта GSM-900, стандарта GSM-1800 или стандарта UMTS) – в стадии оформления.
2. Заключение Роскомнадзора о возможности использования частот для аппаратуры РРС типа…………… …..ГГц производства фирмы…………… в стадии оформления
18.Перечень работ
1. Сбор исходных данных по площадке:
Проведение предпроектных изысканий;
1.2 Проведение инженерных изысканий;
2. Выбор совместно с Заказчиком технологического оборудования.
3. Выбор совместно с Заказчиком места размещения аппаратной БС.
4. Выбор типа антенных опор и проведение расчетов.
5. Построение продольных профилей для РРЛ.
6. Расчет качественных показателей РРЛ.
7. Уточнение высоты АО и ветрового района.
8. Определение совместно с Заказчиком высот и мест установки антенн РРС.
9. Расчет и определение совместно с Заказчиком высот и мест установки антенн БС.
10. Получение ТУ на электроснабжение. Расчет потребляемой мощности объекта.
11. Расчет зон радиопокрытия БС №______ стандартов (GSM-900, GSM-1800 или UMTS).
12. Разработка приложения к СЭЗ.
13. Разработка проектной и рабочей документации на строительство БС с установкой АО на земле.
14. Проведение согласований и Госэкспертизы проекта.
19. Требования к режиму работы базовой станции
Режим работы – круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала (периодическое обслуживание)
20. Требования по перспективному расширению
Определяются основные технические требования к расширению базовой станции (резерв системы электроснабжения, установка дополнительных антенных опор и т.д.)
21. В проектной документации не
рассматривать
1. Обоснование целесообразности строительства.
2. Вопросы нумерации абонентов.
3. Вхождение в центр коммутации и ТфОП.
22. Дополнительные требования:
В ходе выполнения работ предусмотреть разработку рабочей документации на реконструкцию ответной части проектируемой РРЛ
23. Состав документации, передаваемой заказчику
1. Проектная документация в составе разделов (томов):
ПЗ – Пояснительная записка;
ПЗУ – Схема планировочной организации земельного участка;
АР – Архитектурные решения;
КОР - Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях иженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
ЭС – Система электроснабжения;
ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
ПОС – Проект организации строительства;
ООС – Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
МПБ - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
ГОЧС - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2. Рабочая документация в составе альбомов следующих марок:
Площадка 1
РС - Радиосвязь. Технологическая часть БС;
РРС - Радиорелейная связь. Технологическая часть РРС (основная площадка);
ЭМ - Силовое электрооборудование. Внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание;
АС - Архитектурно-строительные решения;
ОВ - Вентиляция и кондиционирование;
ОС - Охранно-пожарная сигнализация;
КЖ - Конструкции железобетонные;
ЭМ1 - Светоограждение и молниезащита
КМ - Металлоконструкции АО;
Площадка 2
РРС 1 – Радиорелейная связь. Технологическая часть РРС ответной части РРЛ;
(Перечень марок проекта определяется проектной организацией исходя из особенностей проектирования базовой станции и в соответствии с «Перечнем марок основных комплектов рабочих чертежей»)
В состав рабочей документации на строительство БС с установкой АО на земле также могут входить альбомы следующих марок:
АОС - Атмосферно-оптическая связь (основная площадка) – при использовании в качестве оборудования соединительных линий атмосферно-оптической станции связи.
АОС1 - Атмосферно-оптическая связь (реконструкция – ответная часть) – при использовании в качестве оборудования соединительных линий атмосферно-оптической станции связи.
КТП - Комплектная трансформаторная подстанция …кВА. Выбор и привязка КТП. Выпускается при строительстве комплектной трансформаторной подстанции.
ПТ - Пожаротушение. Выпускается, по требованию заказчика.
3. Отчет по инженерным изысканиям:
ИГ - Материалы инженерных изысканий;
4. Генподрядчик вместе с проектной и рабочей документацией представляет «Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению» на БС № _____ (площадка 1) и на БС № ______ (площадка 2).
24. Количество экз. документации, выдаваемой заказчику:
1. Проектная и рабочая документация – 5 экз. (бумажная версия).
2. Документация для СЭЗ - 3 экз. бумажная версия (при необходимости).
3. Электронная версия (CD-R/RW диск) - 2 экз. в формате:
- графический материал - AutoCAD (*.dwg );
- текстовый материал - WORD (*.doc );
- табличный материал - EXCEL (*.xls).
25.Форма окончания проектных работ
Подписанный Заказчиком Акт приемки проектной и рабочей документации.
26. Сроки выполнения проектных работ
Определяются договором.
Таблица 1
Тип АО
Антенны БС
Антенны РРЛ d =
Антенны РРЛ d =
Кол.
Отм.
Кол.
Отм.
Кол.
Отм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Тип АО и несущая нагрузка заносится в соответствии с Таблицей 1 настоящего приложения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Акт обследования
2. Протокол обследования площадки БС. Уточненные данные.
3. Структурная схема соединений оборудования.
4. Технические условия на подключение к существующим линиям связи (радиоподсистеме).
От ОАО «МТС»
Технический директор региона
Руководитель (Заместитель руководителя)
проектной организации
Ф.И.О.
Ф.И.О.
«____»___________200_ г.
МП «____»___________200_ г.
От отдела развития сети Макро-региона
Начальник отдела (ГИП)
Ф.И.О.
проектной организации
«____»___________200_ г.
Ф.И.О.
«____»___________200_ г.
От отдела развития сети Региона
Ф.И.О.
«____»___________200_ г.
ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
PAGE
PAGE 2
Приложение 5 к Договору ___ от «___»___________201_ года
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
М.П.
М.П.
ЗАКАЗ № _____
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка
г. ____________ «___»___________201_ г.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА
Площадка расположена по адресу:
_____________________________________________________________________________.
(полный адрес: № БС, край, область, город, улица, дом, корпус и т.д.)
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 В соответствии с Заказом, условиями Договора и утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
Строительство фундамента антенной опоры;
Изготовление и монтаж антенной опоры;
подготовка (строительство) помещения для аппаратной;
монтаж антенно-фидерных устройств базовой, радиорелейной станций (включая ответную часть РРС);
монтаж и подключение электроснабжения (в том числе ЛЭП, КТП);
монтаж и подключение оборудования охранно-пожарной сигнализации, системы пожаротушения;
монтаж системы кондиционирования и вентиляции;
монтаж технологического оборудования базовой станции, пуско-наладочные работы;
сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии;
получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (при строительстве Объекта с антенной опорой на земле).
Примечание: Полный перечень работ/услуг должен уточняться в Приложении 1 к настоящему
Заказу «Сметный расчет».
2.2 В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика обязуется предоставить:
исполнительную документацию;
оформленный «Акт приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11);
протоколы испытаний технологического оборудования;
оформленный «Акт технической приемки технологического оборудования базовой станции»;
разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию (при строительстве Объекта с антенной опорой на земле);
оформленный «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2;
оформленную «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3.
Примечание: перечень предоставляемых документов может уточняться Заказчиком при формировании Заказа на конкретный объект.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Сроки выполнения строительно-монтажных, монтажных и пуско-наладочных работ технологического оборудования базовой станции:
начало – дата подписания настоящего Заказа;
окончание (дата подписания «Акта о приемке выполненных работ» КС-2) - ____календарных дней с даты начала выполнения работ.
3.2. Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
СТОИМОСТЬ
Общая цена работ по настоящему Заказу составляет _____ (_____) рублей, без учета НДС.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Положения Договора №____________ от __________применяются к данному Заказу поскольку в данном Заказе прямо не предусмотрено иное.
Приложение: 1. Сметный расчет.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
М.П.
М.П.
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
PAGE
PAGE 2
Приложение 3 к Договору №___ от «___»___________201_ года
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
М.П.
М.П.
ЗАКАЗ № _______
Оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований
г. ____________ «___»__________201_ г.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА.
Площадка расположена по адресу:
_____________________________________________________________________________.
(полный адрес: № БС, индекс, край, область, город, улица, дом, корпус и т.д.)
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы/оказать услуги:
оформление договорных отношений по размещению Объекта;
проведение предпроектного обследования;
согласование с Арендодателем и Заказчиком основных технических решений;
государственная регистрация договора аренды.
В том числе при строительстве антенной опоры:
оформление акта выбора земельного участка, его согласование и утверждение;
межевание и кадастровый учет;
оформление договора аренды земельного участка.
Примечание: Полный перечень работ/услуг должен уточняться в Приложении 1 к настоящему
Заказу «Сметный расчет».
В соответствии с Заказом и условиями Договора Генподрядчик по заданию Заказчика обязуется предоставить:
оформленный договор _____________(указывается вид договора: аренда, услуги, стоимость и сроки) между Арендодателем и Заказчиком;
согласованные с Арендодателем основные технические решения (Акт обследования площадки по форме Заказчика);
отчет по определению географических координат (по форме Приложения № 2 к настоящему Заказу);
согласованный акт выбора земельного участка с заключениями и постановление об его утверждении;
выписка из межевого дела;
выписка из государственного кадастрового реестра (кадастровый план);
свидетельство о регистрации договора аренды (в случае, если договор заключается на срок более одного года);
оформленный «Акт сдачи-приемки выполненных работ».
иные документы, непосредственно относящиеся к созданию Объекта.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
Срок выполнения работ составляет __ календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств (дата подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»).
СТОИМОСТЬ РАБОТ.
Общая цена работ по настоящему Заказу в соответствии со Сметным расчетом (Приложение 1 к настоящему Заказу) составляет _____ (_____) рублей, без учета НДС. НДС начисляется исходя из ставки, действующей на момент подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ».
В цену работ входят материалы, оборудование и услуги, приобретаемые Генподрядчиком и необходимые для выполнения Работ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Положения Договора №____________ от __________применяются к данному Заказу поскольку в данном Заказе прямо не предусмотрено иное.
Приложение: 1. Сметный расчет;
2. Отчет по определению географических координат БС №.
6. ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик
Генподрядчик
_______________/____________________/
_______________/____________________/
М.П.
М.П.
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
Приложение 2.3 к Договору №___ от «___»___________201_ года
Приложение 3 к Заказу №____
Отчет
по выбранной Генподрядчиком площадке
Адрес площадки:_______________________________________________________________.
Координаты (предварительные, в государственной системе координат СК-42: град., мин., сек.):___________ ______________________________________________________________________________.
Отметка уровня земли (в Балтийской системе высот): _______________________________.
Высота здания (уровень кровли): _________________________________________________.
Банковские реквизиты предполагаемого Арендодателя и данные по его руководителям и контактным лицам (Ф.И.О. и номера телефонов для связи): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Предложения Арендодателя по аренде с указанием предполагаемой стоимости, вида оформления договора и срока аренды:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок организации допуска на площадку (ограниченный, круглосуточный, другой):
______________________________________________________________________________.
Перечень мероприятий по охране площадки (технические, милиция, ЧОП, ВОХР, другое):
______________________________________________________________________________.
Наличие подъездных путей (вид дорожного покрытия), мест для укрупнительной сборки, размещения крана: ___________________________________ ______________________________________________________________________________.
Описание размеров здания и его строительных конструкций:
______________________________________________________________________________.
Описание варианта предлагаемого размещения аппаратной и/или места для строительства помещения, установки контейнера-аппаратной:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Описание путей прокладки силовых, слаботочных и ВЧ-кабелей с предварительным определением длин трасс:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Описание варианта предлагаемого размещения антенн (стены, кровля, антенная опора, труба и т.д.):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Описание существующего электроснабжения площадки (ТП и расстояние до нее, линии 6 и 10 кВ для КТП): ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Укрупненный перечень необходимых строительных работ при создании БС:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Перечень разрешений и согласований, требуемых Арендодателем:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Перечень возможных отягощающих условий, связанных с размещением Объекта:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Категория земель, площадь: _______________________________________________ ______________________________________________________________________________.
Вариант привязки объекта к сети Заказчика (РРЛ-профиль): _______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Наличие аэродромов, вертодромов и др. (указать названия и на схеме отразить приблизительно расстояния и направления):________________________________________ ______________________________________________________________________________.
Наличие объектов ГО и ЧС (АЗС, танкеров, химических производств и хранилищ):
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.
20. Наличие памятников старины, церквей: ____________________________________________ ______________________________________________________________________________.
Отчет принял: Отчет сдал:
Заказчик
Генподрядчик
_______________/______________/
_______________/______________/
М.П.
М.П.
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
LINK Word.Document.8 "\\\\Mrcfsrv\\TehBlock\\ОРС\\Группа ИиИРП\\Договора\\тендер 2010\\Дог2010 ЮЕГ\\Договор подряда\\ДОГОВОР ПОДРЯДА v1.doc" "OLE_LINK7" \a \r \* MERGEFORMAT Приложение 13 к Договору № LINK Word.Document.8 "\\\\Mrcfsrv\\TehBlock\\ОРС\\Группа ИиИРП\\Договора\\тендер 2010\\Дог2010 ЮЕГ\\Договор подряда\\ДОГОВОР ПОДРЯДА v1.doc" "OLE_LINK12" \a \r \* MERGEFORMAT ___ от LINK Word.Document.8 "\\\\Mrcfsrv\\TehBlock\\ОРС\\Группа ИиИРП\\Договора\\тендер 2010\\Дог2010 ЮЕГ\\Договор подряда\\ДОГОВОР ПОДРЯДА v1.doc" "OLE_LINK13" \a \r \* MERGEFORMAT «___»___________201_ года .
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(А) Сторона, передающая информацию, именуется «Передающей стороной».
(Б) Сторона, получающая информацию, именуется «Получателем». Термин «Получатель» включает, если иное явно не вытекает из контекста, законных правопреемников Получателя и его Представителей.
(В) Термин «Конфиденциальная Информация» означает информацию, отнесенную к конфиденциальной (или к информации, составляющей служебную, коммерческую тайну или интеллектуальную собственность) в соответствии с законодательством России (персональная информация, тайна телефонных переговоров и др.), равно как любую информацию или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или происходящую из нее, имеющую маркировку «конфиденциально» или аналогичную, или иным образом (например – в договоре, соглашении) обозначенную как конфиденциальная, а также в том числе без каких-либо исключений:
любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства (ноу-хау), интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам, клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенным,
любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном основании, и к охране конфиденциальности которых Передающая сторона принимает меры, настоящее Соглашение; Договор №D1010029-04 от «_____ »__________________ 2010г. или любая его часть. К Конфиденциальной Информации, однако, не относится информация, которая:
является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с нарушением Получателем положений Соглашения,
Получатель может доказать, что она находилась в его распоряжении или была зафиксирована в его документах до ее получения от Передающей Стороны и не была предварительно получена Получателем от Передающей Стороны или любой третьей стороны, связанной обязательством неразглашения такой информации;
разглашается Получателем на основе предварительного письменного разрешения Передающей Стороны с указанием, что данная информация не является Конфиденциальной Информацией.
легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения;
не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии с действующим законодательством РФ.
(Е) Термин «Представитель» означает любое должностное лицо или сотрудника Получателя, уполномоченного Получателем конфиденциальной информации на доступ к такой информации.
(Ж) «Взаимозависимое лицо» означает, применительно к любому лицу, любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролируется данным лицом, контролирует данное лицо или находится под общим контролем с данным лицом. Для целей данного определения «контроль» (включая все производные значения «контролирующий», «контролируемый», «под общим контролем») применительно к любому юридическому лицу, означает наличие полномочий (прямых или косвенных) давать указания или способствовать даче указаний по управлению или выработке политики такого юридического лица, либо посредством контроля над голосующими акциями/ценными бумагами, либо в соответствии с Соглашением, либо другим путем. Для физических лиц к Взаимозависимым лицам относятся также лица, связанные между собой семейными узами или находящиеся между собой в служебной зависимости.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(А) Получатель может предоставлять доступ к Конфиденциальной Информации только своим сотрудникам, имеющим обязательство о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре. В порядке исключения доступ к Конфиденциальной Информации может быть предоставлен также работнику, в трудовом договоре которого отсутствует такое положение, но с которого взята подписка о неразглашении данной Конфиденциальной информации.
(Б) Получатель должен разрешать изучение Конфиденциальной Информации только тем своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной Информации для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации; и не должен допускать изучения Конфиденциальной Информации такими лицами до тех пор, пока они не ознакомятся с обязательствами Получателя сохранять конфиденциальность в соответствии с Соглашением.
(В) Получатель обязан (i) постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать никакую Конфиденциальную Информацию, (ii) принять для обеспечения сохранности Конфиденциальной Информации меры, не меньшие, чем те, которые Получатель принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной информации.
Сторона-1 в частности соглашается с тем, что в соответствии с настоящим пунктом 2(В) запрещается разглашение информации Представителям любых Взаимозависимых с ним лиц (п. 1(Ж)) до тех пор, пока такое Взаимозависимое лицо не подпишет со Стороной-2 соглашение, аналогичное данному Соглашению.
(Г) Получатель несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с положениями Соглашения и законодательства России.
(Д) Получатель, а также его Представители, имеющие доступ к Конфиденциальной Информации, должны использовать Конфиденциальную Информацию исключительно для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации и не использовать ее для каких-либо других целей.
(Е) Получатель должен допускать изготовление копий, выписок, служебных записок или иных документов (в том числе – составленных с помощью механических или электронных средств), относящихся к Конфиденциальной Информации, только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации, а также должен обеспечить достоверный учет всех копий и мест, где они содержатся.
(Ж) По письменному запросу Передающей Стороны (который может быть сделан в любое время), и без ущерба каких-либо других прав Передающей Стороны, Получатель обязан:
в случае, если носители Конфиденциальной Информации являются собственностью Получателя – уничтожить данные носители до степени невозможности восстановления Конфиденциальной Информации или удалить данную информацию с таких носителей до степени невозможности восстановления;
в случае, если носители Конфиденциальной Информации являются собственностью Передающей стороны - обеспечить возвращение Передающей Стороне всех таких носителей.
В каждом таком случае Получатель обязан проинформировать Передающую Сторону о выполнении своих обязанностей в письменном виде.
Срок исполнения Получателем своих обязанностей по настоящему пункту 3 (три) календарных дня.
(З) Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без предварительного согласия другой Стороны.
(И) Следующая оговорка действует в отношении подпункта (ii) раздела 1 «Определения». В случае, если Получатель получит информацию от Передающей стороны с пометкой «Конфиденциальная Информация», и данная информация ранее находилась в его распоряжении, он обязан сообщить Передающей стороне о данном факте. Такая информация, тем не менее, считается конфиденциальной с момента предоставления Передающей стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации.
(К) Следующая оговорка действует в отношении подпункта (iv) раздела 1 «Определения». В случае, когда та или иная информация легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения, такая информация, тем не менее, считается конфиденциальной с момента предоставления Передающей Стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации.
(Л) Если Передающая сторона предоставляет не конфиденциальную информацию Получателю, то Получатель не имеет права в одностороннем порядке объявлять и/или считать данную информацию конфиденциальной информацией.
(М) Конфиденциальная информация, передаваемая между Сторонами, должна быть защищена от доступа третьих лиц в момент её передачи с помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки курьером или электронных средств защиты информации (криптографии).
(Н) Получающая сторона обязана обеспечить защищенную обработку Конфиденциальной информации на технических средствах, не включенных в сеть Интернет, доступ к которым осуществляется только авторизованным пользователям.
(О) Получающая сторона обязана обеспечить надежное хранение информации не позволяющее получить доступ к ней неавторизованным лицам, в том числе вне рабочего времени.
(П) При обнаружении фактов разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Получатель незамедлительно должен проинформировать Передающую сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ
(А) Получатель признает, что у него нет права требовать от Передающей Стороны предоставления ему какой-либо Конфиденциальной Информации, или без согласия Передающей Стороны получать Конфиденциальную Информацию Передающей Стороны от любой третьей стороны, и что у него нет претензий к Передающей Стороне в связи с невозможностью предоставления Передающей Стороной какой-либо Конфиденциальной Информации, в том числе и по причине расторжения настоящего Соглашения.
(Б) Получатель признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из взаимозависимых с ее акционерами лиц, а также никто из ее полномочных Представителей не дает никаких заверений или гарантий полноты любой Конфиденциальной Информации, и что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее Представителей не имеет обязательств перед Получателем или его Представителями в отношении использования им или ими Конфиденциальной Информации.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите Конфиденциальной информации Получателем. При отказе Получателя представить информацию о мерах по защите Конфиденциальной информации или выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации, Передающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной информации или расторгнуть Соглашение или предъявить требование, указанное в пункте 2(Ж).
5. СРОК
Соглашение заключается сроком до выполнения всех обязательств Сторонами. Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о конфиденциальности в течение 3 (трех) лет после его расторжения или после истечения срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит позднее.
Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны.
6. УВЕДОМЛЕНИЯ
Все уведомления в соответствии с Соглашением должны быть совершены в письменной форме и отправлены курьерской службой с доставкой на следующий день, факсимильной связью (с письменным подтверждением получения), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в настоящем Соглашении, либо посредством электронной почты, на адреса, указываемые Сторонами дополнительно, или по любому адресу, о котором соответствующая сторона уведомила заранее. Датой вручения считается день, следующий за днем, когда уведомление было передано или отправлено. Передача Конфиденциальной информации по каналам общего пользования (в том числе сеть Интернет) без использования надежных средств защиты информации запрещена.
7. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИЯ
Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПЕРЕДАЧА
Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия на это другой стороны.
9. ДЕЛИМОСТЬ
Все и каждое из положений, содержащихся в данном Соглашении, должны рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо положения данного Соглашения незаконным или неприменимым не может отражаться на законности или применимости других условий Соглашения.
10. ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение подписано в подтверждение полного согласия сторон в отношении его предмета и заменяет все ранее письменно или устно достигнутые договорённости, соглашения и обязательства сторон по предмету настоящего Соглашения. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Соглашению будут являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
(А) Правом, применимым к настоящему Соглашению, является право России.
(Б) Споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, разрешаются путем переговоров.
(В) В случае недостижения согласия между Сторонам путем переговоров, спор передается на рассмотрение в соответствующий суд.
Договор № LINK Word.Document.8 "\\\\Mrcfsrv\\TehBlock\\ОРС\\Группа ИиИРП\\Договора\\тендер 2010\\Дог2010 ЮЕГ\\Договор подряда\\Прил 8 к Дог перечень ПСД ПНР.doc" "OLE_LINK17" \a \r \* MERGEFORMAT _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта Моделей 5 - 15 (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
форма сметного расчета
Приложение 2.2 к Договору №__________от _______
Приложение 2 к Заказу № ____
Сметный расчет к Заказу № _____ на поиск площадки для размещения Объекта
№ п/п Код по ТЦП Перечень работ, услуг Ед. изм. Цена за ед. руб. Колич. Стоимость руб. без НДС Примечание
ИТОГО:
НДС 18%
ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС:
Заказчик Генподрядчик
__________________/__________________/ __________________/__________________/
М.П. М.П.
Приложение 8 к Договору № ___ от «___»___________201_ года
«Согласовано»
«Согласовано»
Генподрядчик
Заказчик
_______________/______________/
_______________/______________/
М.П.
М.П.
Перечень
приемо-сдаточной документации по инсталляции основного технологического оборудования
Акт приемки-сдачи оборудования.
Ведомость смонтированного оборудования.
Протокол приемо-сдаточных испытаний радиорелейной станции.
Протокол испытаний BTS.
Протокол проверки АКБ.
Протокол проверки системы электропитания.
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
1. Данное описание определяет перечень работ/услуг по каждой позиции ТЦП, их основной состав и порядок оплаты.
2. Детализированные требования к проектно-изыскательским , строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, услугам и приемке Объекта определены в нормативных документах ОАО "МТС" по проектированию, строительству и приемки.
1. Данное описание определят перечень работ/услуг по позициям ТЦП, их основной состав и порядок определения стоимости работ/услуг.
2. Детализированные требования к проектно-изыскательским, строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, услугам и приемке Объекта определены в нормативных документах ОАО "МТС" по проектированию, строительству и приемке (СТ-011, СТ-021, СТ-122).
3. Структура бозначения кодов ТЦП: ПД - проектная документация; АО-антенная опора; БС - базовая станция; ЭС - электроснабжение; ПН - пуско-наладочные работы; УС - услуги; ДМ - демонтаж; З - площадка со строительством антенной опоры на земле (башня, мачта, мобильная АО, столб); К - строительство площадки с размещением АФУ на кровле, дымовой трубе, существующей АО; М - модернизация существующей площадки - дооборудование дополнительным стандартом, модернизация РРЛ; Р - установка/строительство репитеров и БС indoor-покрытия; х - знак для унификации/стандартизации кода.
cводная
Приложение № ________ к Договору ________________________
ОПИСАНИЕ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ И УСЛУГ тарифно-ценовых показателей (ТЦП) при создании, модернизации Объектов сети радиодоступа ОАО "МТС" (З - площадка со строительством антенной опоры на земле (башня, мачта, мобильная АО, столб); К - строительство площадки с размещением АФУ на кровле, дымовой трубе, существующей АО; М - модернизация существующей площадки - дооборудование дополнительным стандартом, модернизация РРЛ; Р - установка/строительство репитеров и микросотовых БС.
Приложение №1.1 к ЗД
ОПИСАНИЕ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ И УСЛУГ ТАРИФНО-ЦЕНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ТЦП) ПРИ СОЗДАНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЕТИ РАДИОДОСТУПА ОАО "МТС".
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Краткое описание перечня работ/услуг
ХХ.ЗКМР.ххх 1. ПИР _
1 ПД.Зххх.001 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. Раздел должен содержать: решения, исходные данные и условия, отчетную документацию, технические условия и планы, документы согласования, исходно-разрешительные документы, сведения, технико-экономические показатели, характеристики и другую информацию в соответствии с нормативными документами по проектированию антенных опор в ОАО "МТС":
В Разделе должны быть приведены следующие документы: задание на проектирование АО на земле, акт обследования площадки для размещения АО на земле, градостроительный план земельного участка, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке, необходимые свидетельства СРО, лицензия ОАО «МТС» (дочерней компании) на предоставление услуг сети сотовой подвижной связи.
2 ПД.Зххх.002 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
3 ПД.Зххх.003 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
4 ПД.Зххх.004 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
5 ПД.Кххх.005 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства базовой станции/контроллера том В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Выпускается отдельным томом. Раздел должен содержать: характеристики, обоснования, описания, решения, сведения в соответствии с нормативными документами по проектированию ОАО "МТС"
В Разделе должны быть приведены следующие документы: ситуационный план с указанием существующих и проектируемых внешних и инженерных коммуникаций (чертеж М1:5000), генеральный план, на котором нанесены существующие здания и сооружения (чертеж на топооснове М1:500), план организации рельефа (чертеж на топооснове М1:500), схема разбивки ограждения (чертеж на топооснове М1:500), план фундаментов и границы земляных работ, план фундамента под контейнер.
6 ПД.Мххх.006 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации модернизации БС, РРС том ----//-----//---
7 ПД.Рххх.007 Разработка раздела ПЗ "Пояснительная записка" проектной документации строительства БС indoor-покрытия, репитера том ----//-----//---
8 ПД.Зххх.008 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том Раздел должен содержать: характеристику земельного участка, обоснование границ санитарно-защитных зон, обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите объекта от последствий опасных геологических процессов, описание организации рельефа вертикальной планировкой, климатические характеристики района строительства, планировочные решения, сведения по организации электроснабжения, решения по благоустройству, планировке и конструкции покрытия площадки после монтажа объекта.
В Томе должны быть приведены следующие документы: ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций (чертеж М1:5000); схема планировочной организации земельного участка с указанием существующего сооружения (чертеж на топооснове М1:500); план организации рельефа (чертеж на топооснове М1:500), схема разбивки ограждения, план фундаментов и границы земляных работ, план фундамента под контейнер БС, план прокладки силового кабеля и способы защиты его при пересечении с коммуникациями, план установки железобетонных опор для воздушной линии электропередач.
9 ПД.Зххх.009 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
10 ПД.Зххх.010 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
11 ПД.Зххх.011 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
12 ПД.Кххх.012 Разработка раздела ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//---
13 ПД.Зххх.013 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том Раздел должен содержать: краткую характеристику конструктивно-компоновочных решений (назначение АО, состав и размещение АФУ, основные решения по фундаментам и металлоконструкциям), решения по конструкциям функциональных и эксплуатационных устройств (устройства для расположения и крепления антенн, кабельных трактов, оборудования светоограждения, эксплуатационные устройства – лестницы, переходные площадки (площадки для отдыха), площадки доступа к антеннам и оборудованию светоограждения), данные по нагрузкам и расчету АО, сведения по изготовлению, монтажу и приемке конструкций АО, основные решения по антикоррозионной защите и дневной маркировке АО, решения по благоустройству и планировке территории застройки, краткую характеристику мероприятий по эксплуатационному обслуживанию АО, общий вид АО, план площадки (чертеж М1:100), технические данные на антенны, сертификаты и паспорта на оборудование, план расположения АФУ, ситуационный план объекта с зоной ограничения застройки.
14 ПД.Зххх.014 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
15 ПД.Зххх.015 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
16 ПД.Зххх.016 Разработка раздела АР "Архитектурные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
17 ПД.Зххх.017 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том Раздел должен содержать: сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, сведения об особых природных климатических условиях территории, сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта, уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, описание и обоснование конструктивных решений сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций, описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменность сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.
18 ПД.Зххх.018 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
19 ПД.Зххх.019 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
20 ПД.Зххх.020 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
21 ПД.Кххх.021 Разработка раздела КР "Конструктивные и объемно-планировочные решения" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//---
22 ПД.Зххх.022 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том В составе подразделов: "Система электроснабжения", "Вентиляция и кондиционирование воздуха", "Технологические решения". Подраздел "Система электроснабжения" раздела должен содержать: характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ, обоснование принятой схемы электроснабжения, сведения о количестве электроприемников, требования к надежности электроснабжения, описание решений по обеспечению электроэнергией, описание решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, мероприятия по экономии электроэнергии, сведения о мощности сетевых объектов, перечень мероприятий по заземлению и молниезащите, сведения о типе, классе проводов, описание системы рабочего и аварийного освещения, описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" должен содержать: сведения о климатических и метеорологических условиях, расчетных параметрах наружного воздуха, сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха аппаратной, сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, мероприятия по обеспечению работы систем вентиляции в аварийной ситуации.
23 ПД.Зххх.023 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
24 ПД.Зххх.024 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
25 ПД.Зххх.025 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
26 ПД.КРхх.026 Разработка раздела ИОС "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" проектной документации строительства БС без установки АО на земле, контроллера или модернизации БС/РРС том ----//-----//---
27 ПД.Зххх.027 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни том Раздел должен содержать: мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости возводимых сооружений, указания по производству и последовательности выполнения СМР, охраны труда, технике безопасности, охране окружающей природной среды, порядку и условиям использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, сроки выполнения незавершенных работ. Другие сведения в соответствии нормативными документами по проектированию ОАО "МТС". В Разделе должны быть приведены документы: расчеты потребности в материалах, строительных машинах и транспортных средствах, календарный план строительства, строительный генеральный план, ситуационный план района строительства с указанием границ земельного участка, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, а также мест нахождения расчетных точек, ситуационный план застройки в масштабе, обеспечивающем предоставление информации о ЗОЗ и СЗЗ в радиусе 200 м.
28 ПД.Зххх.028 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой мачты том ----//-----//---
29 ПД.Зххх.029 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой мобильной антенной опоры том ----//-----//---
30 ПД.Зххх.030 Разработка раздела ПОС "Проект организации строительства" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
31 ПД.ЗКМР.031 Разработка раздела ООС "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" том Раздел должен содержать: результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду, перечень мероприятий по предотвращению, снижению негативного воздействия, включающий:сведения o результатах расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по допустимым и согласованным выбросам, охране атмосферного воздуха, o мероприятиях по охране земельных ресурсов, охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ), o мероприятиях по минимизации возникновения аварийных ситуаций, o программе экологического контроля за характером изменений экосистемы при строительстве объекта, o перечне и расчете затрат природоохранных мероприятий и компенсаций, решения по охране вод от загрязнения и истощения, данные эколого-экономической эффективности, мероприятия по предотвращению вредного воздействия на здоровье человека, исходные данные для расчета СЗЗ и ЗОЗ, расчёт СЗЗ и ЗОЗ, решения по технике безопасности, промсанитарии и противопожарные мероприятия.
32 ПД.Зххх.032 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни, мачты, мобильной антенной опоры том Раздел должен содержать: описание системы обеспечения пожарной безопасности, обоснование противопожарных расстояний, обеспечивающих пожарную безопасность, описание и обоснование проектных решений по определению подъездов, описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций, сведения о категории сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, перечень помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, алгоритма работы технических систем противопожарной защиты, описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами).
33 ПД.Зххх.033 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
34 ПД.Кххх.034 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//---
35 ПД.Мххх.035 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации модернизации БС, РРС том ----//-----//---
36 ПД.Рххх.036 Разработка раздела ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации строительства БС indoor-покрытия, репитера том ----//-----//---
37 ПД.Зххх.037 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства базовой станции с установкой башни, мачты, мобильной антенной опоры том Раздел должен содержать: инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, категорию объекта по гражданской обороне, определение границ зон возможной опасности, данные по огнестойкости объекта базовой станции, численность работающей смены на объекте в военное время, прекращение работы или перемещение объекта в военное время, данные по системам оповещения и управления ГО объекта, решения по безаварийной остановке объекта, мероприятия по повышению надежности электроснабжения, решения по предупреждению ЧС из-за возможных аварий на объекте строительства и снижению их тяжести, перечень особо опасных технологий на проектируемом объекте, данные о системе контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций, решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пункта и систем управления сетью радиотелефонной связи, данные о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий ЧС, решения по системе защиты и охраны объекта, решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на объекте сил и средств ликвидации последствий аварии, перечень рядом расположенных потенциально опасных объектов и транспортных коммуникаций.
В Разделе должны быть приведены следующие документы: ситуационный план размещения объекта на местности.
38 ПД.Зххх.038 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства базовой станции с установкой столба том ----//-----//---
39 ПД.Кххх.039 Разработка раздела ГОЧС "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" проектной документации строительства БС без установки АО на земле/контроллера том ----//-----//---
40 ПД.Зххх.040 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой башни отчет Включает все требуемые виды изысканий. Отчет марки ИГ (Материалы инженерных изысканий) разрабатывается на основании результатов инженерных изысканий и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства основные положения”, СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства", СП 11-104-94 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства", СП 11-103-97 “Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства”, СП 11-102-97 “Инженерно-экологические изыскания для строительства”, СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", действующих ГОСТ, технического задания на производство инженерных изысканий, составляемого генеральной проектной организацией.
Технический отчет о проведенных работах утверждается директором организации, производившей изыскания. Комплекс изыскательских работ проводится для определения исходных данных, необходимых для проектирования оснований и конструкций АО.
41 ПД.Зххх.041 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой мачты отчет ----//-----//---
42 ПД.Зххх.042 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой мобильной антенной опоры отчет ----//-----//---
43 ПД.Зххх.043 Проведение инженерных изысканий и разработка отчетной документации по результатам изысканий при строительстве БС с установкой столба отчет ----//-----//---
44 ПД.Зххх.044 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на башню альбом Альбом марки (комплект рабочих чертежей - КРЧ) КЖ (Конструкции железобетонные) должен содержать: результаты инженерных изысканий, их достаточность, местоположение застройки с точки зрения рельефа местности, расположенных рядом других сооружений – существующих и проектируемых, наличия подземных коммуникаций, транспортного подъезда, данные по действующим нагрузкам от конструкций и оборудования на основание вертикальных (в т.ч. снеговых) и горизонтальных (ветровых) нагрузок, возможные варианты фундаментов, расчеты в соответствии с требованиями действующих норм, технико-экономическое сопоставление и выбор варианта фундамента, обеспечивающего необходимую прочность, удовлетворяющего технологическим требованиям при минимальной стоимости конструкции.
В альбоме марки КЖ должны быть разработаны решения по монолитному свайному и сборному и другим фундаментам в соответствии с нормативными документами ОАО "МТС" по проектированию.
45 ПД.Зххх.045 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на мачту альбом ----//-----//---
46 ПД.Зххх.046 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ на столб альбом ----//-----//---
47 ПД.Зххх.047 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на башню альбом Альбом марки (комплект рабочих чертежей - КРЧ) КМ (Конструкции металлические) должен содержать: исходные данные, основные расчетные положения, конструктивно-компоновочные решения, данные по применяемым материалам, требования к изготовлению и монтажу, решения по эксплуатации и обслуживанию м/к, оснащение АО, которое включает: лестницу-стремянку с корзинчатым ограждением и переходными площадками, а также технологические площадки для обслуживания антенн и оборудования светоограждения, конструкцию для крепления радиочастотных кабелей, кабелей питания огней СОМ, конструкции систем молниезащиты, элементы системы светоограждения.
В альбоме марки КМ должны быть приведены документы: общий вид АО, схема усилий в элементах решетки АО, рабочие чертежи узлов м/к АО, чертежи площадок по отметкам высот АО, чертежи секций м/к АО, чертежи фланцевых соединений, чертежи крепления антенн, чертежи закладных деталей, техническая спецификация металла, техническая спецификацию метизов, ведомость материалов, общие указания по изготовлению и монтажу м/к, общие указания по защите м/к от воздействия окружающей среды.
48 ПД.Зххх.048 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на мачту альбом ----//-----//---
49 ПД.Зххх.049 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на мобильную антенную опору альбом ----//-----//---
50 ПД.Зххх.050 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ на столб альбом ----//-----//---
51 ПД.КМхх.051 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ при строительстве БС без установки АО на земле / установке контроллера / модернизации БС альбом ----//-----//---
52 ПД.Рххх.052 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КМ при установке БС indoor-покрытия или репитера альбом ----//-----//---
53 ПД.Зххх.053 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на башню, мачту, мобильную антенную опору альбом Альбом (КРЧ) марки ЭМ1 (Светоограждение и молниезащита) должен содержать: отметки и места установки заградительных огней, количество и тип заградительных огней, категорию электроприемников, тип кабеля и порядок подключения заградительных огней, порядок прокладки и крепления кабеля, категорию молниезащиты, количество молниеприемников и места их установки, конструкцию заземляющего контура. В альбоме (КРЧ) марки ЭМ1 должны быть приведены следующие документы: общие данные, спецификация оборудования, ведомость потребности в материалах, чертежи светоограждения АО, чертежи молниезащиты и заземления АО, чертежи заземления рабочих площадок, чертежи деталей к узлам, чертеж монтажной схемы заземления брони кабелей СОМ, чертеж монтажной схемы соединений в распределительных коробках, чертеж схемы соединения заградительных огней, кабельный журнал.
54 ПД.ЗКхх.054 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ1 на столб, АО на кровле альбом ----//-----//---
55 ПД.Зххх.055 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС строительства базовой станции с установкой АО на земле альбом Альбом (КРЧ) марки АС (Архитектурно-строительные решения) должен содержать: решения по выбору места размещения аппаратной, решения по выбору технологии, применяемой при строительстве аппаратной БС, решения по выбору материалов, применяемых при строительстве аппаратной БС, решения по обеспечению требований пожарной безопасности, решения по соблюдению требований теплоизоляции, гидроизоляции, пылезащищенности, защиты строительных конструкций от коррозии, решения по устройству и способу крепления м/к для размещения и обслуживания АФУ, решения по устройству разгрузочных рам, решения по устройству антивандальной защиты аппаратной. В альбоме АС должны быть приведены документы:общие данные, план расположения аппаратной, рабочие чертежи строительных конструкций с разрезами, спецификация оборудования, изделий и материалов, чертежи конструкции кабельных вводов, схемы расположения закладных деталей для крепления навесного оборудования, планы и рабочие чертежи фундаментов.
56 ПД.Кххх.056 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС строительства базовой станции без установки АО на земле/контроллера альбом ----//-----//---
57 ПД.Мххх.057 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС при выполнении работ по модернизации альбом ----//-----//---
58 ПД.Рххх.058 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки АС при установке БС indoor-покрытия или репитера альбом ----//-----//---
59 ПД.ЗКхх.059 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС строительства базовой станции альбом Альбом (КРЧ) марки РС (Радиотехническая часть) должен содержать: решения по выбору мест и способа размещения оборудования АФТ, решения по размещению технологического оборудования, решения по соединению основного технологического оборудования, решения по молниезащите АФУ, решения по размещению и способам крепления антенн БС, решения по прокладке ВЧ кабеля и монтажу МШУ, комбайнеров и другого оборудования АФТ.
В альбоме марки РС должны быть приведены следующие документы: общие данные, структурная схема БС, план расположения оборудования в аппаратной, план расположения существующих и проектируемых АФУ и трубостоек, схема соединений основного оборудования, схема соединения оборудования АФТ, план кабельных трасс в аппаратной, план кабельных трасс вне аппаратной, таблица соединений, сводная таблица кабелей, спецификация оборудования, изделий и материалов.
60 ПД.Кххх.060 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС (BSC) при установке контроллера альбом Альбом (КРЧ) марки РС/BSC (Контроллер) разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование. Альбом (КРЧ) должен содержать: решения по выбору мест и способа размещения оборудования АФТ, решения по размещению технологического оборудования; решения по соединению основного технологического оборудования, решения по молниезащите.
В альбоме марки РС должны быть приведены следующие документы: общие данные, структурная схема контроллера, план расположения оборудования в аппаратной, схема соединений основного оборудования, план кабельных трасс в аппаратной, план кабельных трасс вне аппаратной, таблица соединений, сводная таблица кабелей, спецификация оборудования, изделий и материалов.
61 ПД.Мххх.061 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при модернизации БС альбом Альбом (КРЧ) марки РС (Радиотехническая часть) разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование. Он должен содержать: решения по выбору мест и способа размещения оборудования АФТ, решения по размещению технологического оборудования, решения по соединению основного технологического оборудования, решения по молниезащите АФУ, решения по размещению и способам крепления антенн БС, решения по прокладке ВЧ кабеля и монтажу МШУ, комбайнеров и другого оборудования АФТ.
В альбоме марки РС должны быть приведены следующие документы: общие данные, структурная схема БС, план расположения оборудования в аппаратной, план расположения существующих и проектируемых АФУ и трубостоек, схема соединений основного оборудования, схема соединения оборудования АФТ, план кабельных трасс в аппаратной, план кабельных трасс вне аппаратной, таблица соединений, сводная таблица кабелей, спецификация оборудования, изделий и материалов.
62 ПД.Рххх.062 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке БС indoor-покрытия или репитера (количество антенн от 1 до 10) альбом Альбом (КРЧ) марки РС (Радиотехническая часть) при установке репитера разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование. Он должен содержать: решения по выбору мест и способа размещения оборудования АФТ, решения по размещению технологического оборудования, решения по соединению основного технологического оборудования, решения по молниезащите АФУ, решения по размещению и способам крепления антенн, решения по прокладке ВЧ кабеля и другого оборудования АФТ.
В альбоме марки РС должны быть приведены следующие документы: общие данные, план расположения оборудования, план расположения существующих и проектируемых АФУ и трубостоек, схема соединений основного оборудования, схема соединения оборудования АФТ, план кабельных трасс, таблица соединений, сводная таблица кабелей, спецификация оборудования, изделий и материалов.
63 ПД.Рххх.063 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке БС indoor-покрытия или репитера (количество антенн от 11 до 20) альбом ----//-----//---
64 ПД.Рххх.064 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установкеБС indoor-покрытия или репитера (количество антенн от 21 до 50) альбом ----//-----//---
65 ПД.Рххх.065 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС при установке БС indoor-покрытия или репитера (количество антенн свыше 51) альбом ----//-----//---
66 ПД.ЗКМР.066 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС альбом Альбом (КРЧ) марки РРС (Радиорелейная связь) должен содержать: решения по выбору способа и размещению оборудования РРС, решения по соединению оборудования РРС, расчет качественных показателей и надежности связи на интервале РРЛ, решения по устройству молниезащиты оборудования РРС.
В альбоме марки РРС должны быть приведены следующие документы: общие данные (номер БС, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей марки РРС, общие указания по монтажу оборудования и АФУ РРС), план расположения оборудования и кабельных трасс в аппаратной, план расположения АФУ и аппаратной, профиль интервала РРЛ, схема соединений оборудования РРС, таблица соединений, спецификация оборудования, изделий и материалов, чертеж металлоконструкции для установки антенны РРЛ и крепления специальной фиксирующей (юстировочной) штанги (при диаметре антенны 1.2 метра и более).
67 ПД.ЗКМР.067 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РРС1 альбом Альбом (КРЧ) марки РРС1 (Дооборудование ответной части РРС) должен содержать: решения по выбору и размещению оборудования РРС и АФУ РРС, решения по соединению оборудования, решения по заземлению и молниезащите устанавливаемого оборудования РРС.
В альбоме марки РРС1 должны быть приведены следующие документы: общие данные (номер БС, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость рабочих чертежей марки РРС, общие указания по монтажу оборудования и АФУ РРС), план расположения оборудования и кабельных трасс в аппаратной, план расположения АФУ и аппаратной, структурная схема оборудования РРС, трасса прокладки кабелей, схема соединений оборудования РРС, таблица соединений, спецификация оборудования, изделий и материалов, чертеж металлоконструкции для установки антенны РРЛ и крепления фиксирующей (юстировочной) штанги (при диаметре антенны 1.2 метра и более).
68 ПД.Рххх.068 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки РС1 (дооборудование донорной части репитера) альбом Альбом (КРЧ) марки РС1 (Дооборудование донорной части репитера) при установке репитера разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование. Он должен содержать: решения по выбору мест и способа размещения оборудования АФТ, решения по соединению основного технологического оборудования, решения по молниезащите АФУ, решения по размещению и способам крепления антенн, решения по прокладке ВЧ кабеля и другого оборудования АФТ.
В альбоме марки РС должны быть приведены следующие документы: общие данные, план расположения оборудования, план расположения существующих и проектируемых АФУ и трубостоек, схема соединений основного оборудования, схема соединения оборудования АФТ, план кабельных трасс, план кабельных трасс вне аппаратной, таблица соединений, сводная таблица кабелей, спецификация оборудования, изделий и материалов.
69 ПД.ЗКхх.069 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ строительства базовой станции/контроллера альбом Альбом (КРЧ) марки ЭМ (Силовое электрооборудование, внешнее электроснабжение и внутреннее электропитание) должен содержать:решения по выбору типа линии 0,4 кВ и способу строительства, решения по выбору оборудования электроснабжения и электропитания потребителей БС, решения по подключению вводного распределительного щита БС к источнику внешнего электроснабжения и учету электроэнергии, решения по подключению к вводному распределительному щиту БС, решения по выбору типа и места размещения приборов электроосвещения, решения по защите кабеля от солнечной радиации, решения по аварийному освещению, решения по заземлению оборудования, решения по обеспечению энергосбережения, решения по мониторингу учета электроэнергии.
В альбоме марки ЭМ должны быть приведены следующие документы: технические условия на электроснабжение БС, ведомость рабочих чертежей, общие данные, схема электрическая принципиальная (однолинейная) сети 220/380 В, трасса прокладки (строительства) проектируемой линии электропередач 0,4 кВ на генплане территории (ситуационном плане), план расположения электрооборудования в аппаратной, план расположения электроосвещения, план прокладки кабелей в аппаратной, схема соединений вторичной сети (48В), кабельный журнал, спецификация оборудования, изделий и материалов.
70 ПД.Мххх.070 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ при выполнении работ по модернизации БС альбом ----//-----//---
71 ПД.Рххх.071 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ при установке БС indoor-покрытия или репитера альбом ----//-----//---
72 ПД.ЗКМР.072 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ альбом Альбом (КРЧ) марки ОВ (Кондиционирование и вентиляция) должен содержать: исходные данные и расчеты по тепловыделениям от проектируемого оборудования и внешней среды, решения по выбору оборудования вентиляции и кондиционирования аппаратной БС, решения по выбору места и способа монтажа оборудования вентиляции и кондиционирования аппаратной БС, решения по электропитанию оборудования вентиляции и кондиционирования, решения по отключению оборудования вентиляции и кондиционирования при пожаре.
В альбоме марки ОВ должны быть приведены следующие документы: общие данные, план расположения оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха в аппаратной, план расположения оборудования вентиляции и кондиционирования вне аппаратной, спецификация оборудования, изделий и материалов.
73 ПД.ЗКМР.073 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ОС альбом Альбом (КРЧ) марки ОС (Охранная и пожарно-охранная сигнализация) должен содержать: основные решения по выбору автоматического оборудования системы ОПС аппаратной БС, решения по выбору места и способа монтажа оборудования системы ОПС аппаратной БС, основные решения по подключению оборудования системы ОПС и выводу сигнала о пожаре и вскрытии аппаратной на ОМС Заказчика и диспетчерский пульт Арендодателя (органов пожарного надзора), решения по соблюдению требований пожарной безопасности.
В альбоме марки ОС должны быть приведены следующие документы: общие данные, план расположения оборудования, трассы прокладки кабелей ОПС, схема соединений, схема подключения блокировки двери, спецификация оборудования, изделий и материалов.
74 ПД.ЗКхх.074 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки КТП альбом Альбом (КРЧ) марки КТП (Комплектная трансформаторная подстанция) должен содержать: решения по выбору типа, способа строительства и подключения КТП к высоковольтной ЛЭП, решения по подключению КТП к воздушной или кабельной линии электропередач 0,4 кВ, решения по строительству высоковольтной ЛЭП для подключения КТП, решения по заземлению и молниезащите КТП, решения по строительству фундамента, решения по установке разъединителя.
В альбоме марки КТП должны быть приведены следующие документы: общие данные (номер БС, ведомость ссылочных документов, ведомость рабочих чертежей марки КТП, общие указания по монтажу оборудования), схема главных цепей КТП, схема электрическая, ситуационный план (выкопировка из генплана территории), кабельный журнал, спецификация оборудования, изделий и материалов, технические условия на электроснабжение БС и установку КТП.
75 ПД.ЗКМР.075 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ЭС альбом Альбом (КРЧ) марки ЭС (Внешнее электроснабжение 0,4 кВ для ВЛ на столбах/КЛ 0,4 КВ в земле) должен содержать: основные решения по выбору материалов и монтажу оборудования для строительства воздушной или кабельной линии электропередач, решения по подключению оборудования к источнику внешнего электроснабжения, решения по подключению воздушной или кабельной линии электропередач к вводному распределительному устройству аппаратной (РЩ), решения по заземлению и молниезащите оборудования, решения по энергосбережению, решения по защите кабеля от солнечной радиации.
В альбоме марки ЭС должны быть приведены следующие документы: общие данные (номер БС, ведомость ссылочных документов, ведомость рабочих чертежей марки ЭС, общие указания по монтажу оборудования), план кабельной линии 0,4 кВ в земле, план воздушной линии 0,4-10 кВ на железобетонных столбах, ситуационный план с указанием охранной зоны, план расположения РЩ в аппаратной, кабельный журнал, спецификация оборудования, изделий и материалов.
76 ПД.ЗКМР.076 Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС альбом Разработка Приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению производится в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03). Приложение разрабатывается на основную (проектируемую) БС во всех случаях.
77 ПД.ЗКМР.077 Корректировка (доработка) приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС, являющейся ответной частью РРС альбом Разработка (корректировка) Приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению на БС привязки производится в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03). Приложение разрабатывается (корректируется) на БС в случае, если в качестве линии привязки вновь проектируемой БС используется оборудование, которое может изменить СЗЗ и ЗОЗ.
Необходимость выполнения работ по коду определяется в Задании на проектирование.
78 ПД.ЗКМР.078 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки ПТ альбом В альбоме (КРЧ) марки ПТ (Пожаротушение) отражаются решения по выбору автоматического оборудования, применяемого для тушения очагов возгорания в случае возникновения пожара в аппаратной.
Альбом марки ПТ должен содержать: основные решения по выбору оборудования системы ПТ аппаратной БС, основные решения по выбору места и способа монтажа оборудования системы ПТ аппаратной.
В альбоме марки ПТ должны быть приведены следующие документы: общие данные (номер БС, ведомость ссылочных документов, ведомость рабочих чертежей марки ПТ, общие указания по проведению монтажа оборудования ПТ), выбор оборудования и огнетушащего вещества, расчет количества огнетушащего вещества и диаметра трубопроводов, план расположения оборудования в аппаратной, планы расположения элементов оборудования ПТ вне аппаратной, схема соединений, трассы прокладки кабелей ПТ, трассы прокладки трубопроводов, спецификация оборудования, изделий и материалов.
79 ПД.КМРх.079 Разработка основного комплекта рабочих чертежей марки МЗ альбом В альбоме (КРЧ) марки МЗ (Молниезащитное заземление) отражаются решения по выбору и строительству системы молниезащиты сооружения или отдельных ее элементов.
Альбом марки МЗ должен содержать: основные решения по выбору и монтажу системы молниезащиты сооружения или отдельных ее элементов, решения по присоединению существующих отдельных элементов молниезащиты сооружения к вновь проектируемым. В альбоме марки МЗ должны быть приведены следующие документы: общие данные (номер БС, ведомость ссылочных документов, ведомость рабочих чертежей марки МЗ), генплан (с геоподосновой) сооружения с указанием существующих и вновь проектируемых элементов заземления, расчеты зон защиты, заземлителей, токоотводов и элементов защиты от вторичных проявлений молнии, план расположения токоотводов (спусков) системы молниезащиты сооружения, план расположения молниеприемников системы молниезащиты сооружения, схема объединения всех заземлителей (молниезащитное заземление, повторное заземление, рабочее заземление, подземные токопроводящие конструкции сооружения).
Альбом (КРЧ) марки МЗ выпускается одним альбомом и выполняется в случае отсутствия на площадке существующего работоспособного молниезащитного заземления.
80 ХХ.ЗКМР.ххх 2. СМР
80 АО.Зххх.001 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 1-2-й ветровой район башня Башня должна быть оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом ветрового района и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 2 шт., 0,6м - 0 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция башни должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС. Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную башню, включая оснащение и упаковку.
81 АО.Зххх.002 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
82 АО.Зххх.003 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
83 АО.Зххх.004 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
84 АО.Зххх.005 Изготовление и окраска облегченной башни H=30м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
85 АО.Зххх.006 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
86 АО.Зххх.007 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
87 АО.Зххх.008 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
88 АО.Зххх.009 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
89 АО.Зххх.010 Изготовление и окраска облегченной башни H=40м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
90 АО.Зххх.011 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
91 АО.Зххх.012 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
92 АО.Зххх.013 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
93 АО.Зххх.014 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
94 АО.Зххх.015 Изготовление и окраска облегченной башни H=50м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
95 АО.Зххх.016 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
96 АО.Зххх.017 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
97 АО.Зххх.018 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
98 АО.Зххх.019 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
99 АО.Зххх.020 Изготовление и окраска облегченной башни H=60м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
100 АО.Зххх.021 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 1-2-й ветровой район башня ----//-----//---
101 АО.Зххх.022 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
102 АО.Зххх.023 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
103 АО.Зххх.024 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
104 АО.Зххх.025 Изготовление и окраска облегченной башни H=70м, 6-7-й ветровой район башня ----//-----//---
105 АО.Зххх.026 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 1-й ветровой район башня Башня оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом ветрового района и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 4 шт., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция башни должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС. Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную башню, включая оснащение и упаковку.
106 АО.Зххх.027 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
107 АО.Зххх.028 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
108 АО.Зххх.029 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
109 АО.Зххх.030 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
110 АО.Зххх.031 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
111 АО.Зххх.032 Изготовление и окраска стандартной башни H=30м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
112 АО.Зххх.033 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
113 АО.Зххх.034 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
114 АО.Зххх.035 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
115 АО.Зххх.036 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
116 АО.Зххх.037 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
117 АО.Зххх.038 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
118 АО.Зххх.039 Изготовление и окраска стандартной башни H=40м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
119 АО.Зххх.040 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
120 АО.Зххх.041 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
121 АО.Зххх.042 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
122 АО.Зххх.043 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
123 АО.Зххх.044 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
124 АО.Зххх.045 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
125 АО.Зххх.046 Изготовление и окраска стандартной башни H=50м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
126 АО.Зххх.047 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
127 АО.Зххх.048 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
128 АО.Зххх.049 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
129 АО.Зххх.050 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
130 АО.Зххх.051 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
131 АО.Зххх.052 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
132 АО.Зххх.053 Изготовление и окраска стандартной башни H=60м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
133 АО.Зххх.054 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
134 АО.Зххх.055 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
135 АО.Зххх.056 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
136 АО.Зххх.057 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
137 АО.Зххх.058 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
138 АО.Зххх.059 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
139 АО.Зххх.060 Изготовление и окраска стандартной башни H=70м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
140 АО.Зххх.061 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
141 АО.Зххх.062 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
142 АО.Зххх.063 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
143 АО.Зххх.064 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
144 АО.Зххх.065 Изготовление и окраска стандартной башни H=85м, 5-7-й ветровой район башня ----//-----//---
145 АО.Зххх.066 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 1-й ветровой район башня Башня оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом ветрового района и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам.1,2 м - 6 шт., 0,6м - 6 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция башни должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС. Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную башню, включая оснащение и упаковку.
146 АО.Зххх.067 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
147 АО.Зххх.068 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
148 АО.Зххх.069 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
149 АО.Зххх.070 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
150 АО.Зххх.071 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
151 АО.Зххх.072 Изготовление и окраска усиленной башни H=50м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
152 АО.Зххх.073 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
153 АО.Зххх.074 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 2й ветровой район башня ----//-----//---
154 АО.Зххх.075 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
155 АО.Зххх.076 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
156 АО.Зххх.077 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
157 АО.Зххх.078 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
158 АО.Зххх.079 Изготовление и окраска усиленной башни H=60м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
159 АО.Зххх.080 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
160 АО.Зххх.081 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
161 АО.Зххх.082 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
162 АО.Зххх.083 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
163 АО.Зххх.084 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
164 АО.Зххх.085 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
165 АО.Зххх.086 Изготовление и окраска усиленной башни H=70м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
166 АО.Зххх.087 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
167 АО.Зххх.088 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
168 АО.Зххх.089 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
169 АО.Зххх.090 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
170 АО.Зххх.091 Изготовление и окраска усиленной башни H=85м, 5-7-й ветровой район башня ----//-----//---
171 АО.Зххх.092 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 1-й ветровой район башня Башня оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом ветрового района и размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 2,4 м - 4 шт., диам.1,2 м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция башни должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС. Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную башню, включая оснащение и упаковку.
172 АО.Зххх.093 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
173 АО.Зххх.094 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
174 АО.Зххх.095 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
175 АО.Зххх.096 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 5-й ветровой район башня ----//-----//---
176 АО.Зххх.097 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 6-й ветровой район башня ----//-----//---
177 АО.Зххх.098 Изготовление и окраска магистральной башни H=70м, 7-й ветровой район башня ----//-----//---
178 АО.Зххх.099 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 1-й ветровой район башня ----//-----//---
179 АО.Зххх.100 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 2-й ветровой район башня ----//-----//---
180 АО.Зххх.101 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 3-й ветровой район башня ----//-----//---
181 АО.Зххх.102 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 4-й ветровой район башня ----//-----//---
182 АО.Зххх.103 Изготовление и окраска магистральной башни H=85м, 5-7-й ветровой район башня ----//-----//---
183 АО.Зххх.104 Изготовление и окраска мачты H=20м мачта Мачта оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 1,2 м - 4 шт., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 9 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция мачты должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС.
Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную мачту, включая оснащение и упаковку.
184 АО.Зххх.105 Изготовление и окраска мачты H=30м мачта ----//-----//---
185 АО.Зххх.106 Изготовление и окраска мачты H=40м мачта ----//-----//---
186 АО.Зххх.107 Изготовление и окраска мачты H=50м мачта ----//-----//---
187 АО.Зххх.108 Изготовление и окраска мачты H=60м мачта ----//-----//---
188 АО.Зххх.109 Изготовление и окраска мачты H=70м мачта ----//-----//---
189 АО.Зххх.110 Изготовление и окраска мачты H=80м мачта ----//-----//---
190 АО.Зххх.111 Столб железобетонный СК26 (СЦ26) столб Оборудование данного типа АО выполняется в соответствии с ТЗ Заказчика (лестницы, ограждения, размещение антенн).
Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м). Столб должен обеспечивать: заданную несущую способность, деформативность, высоту.
Оснащение столба должно включать: лестницу-стремянку с ограждением в виде дуг, в соответствии с отраслевым стандартом безопасности труда ОСТ 45.091.350-91, конструкции для крепления кабелей, трубостойки для шести антенн БС, трубостойки для двух антенн РРС, площадку для отдыха и обслуживания антенн БС и РРС, устройство молниезащиты. Все металлоконструкции должны быть окрашены.
Все применяемые материалы должны быть сертифицированы. На железобетонные конструкции должен быть оформлен паспорт завода изготовителя.
Стоимость работ по коду принимается за столб, включая оснащение и упаковку.
191 АО.Зххх.112 Столб железобетонный СК26 (СЦ26) с металлической надстройкой высотой до 6 метров столб ----//-----//---
192 АО.Зххх.113 Изготовление и окраска столба металлического высотой до 30м столб Оборудование данного типа АО выполняется в соответствии с ТЗ Заказчика (лестницы, ограждения, размещение антенн).
Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам., 0,6м - 2 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м). Столб должен обеспечивать: заданную несущую способность, заданную деформативность, заданную высоту.
Оснащение столба должно включать: лестницу-стремянку с ограждением в виде дуг, обеспечивающую обслуживающему персоналу безопасный подъем на АО и спуск с нее, в соответствии с отраслевым стандартом безопасности труда ОСТ 45.091.350-91, конструкции для крепления кабеле, трубостойки для шести антенн БС, трубостойки для двух антенн РРС, переходные и технологические площадки для отдыха и обслуживания антенн БС и РРС.
Металлоконструкция изготавливается и окрашивается только в заводских условиях.
Стоимость работ по коду указывается за столб, включая оснащение, окраску и упаковку.
193 АО.Зххх.114 Изготовление и окраска столба металлического высотой 35м столб ----//-----//---
194 АО.Зххх.115 Изготовление и окраска столба металлического высотой 45м столб ----//-----//---
195 АО.Зххх.116 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 20м 1-2-й ветровой район опора Мобильная антенная опора оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 0,6м - 4 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция МАО должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС. Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную башню, включая оснащение и упаковку.
196 АО.Зххх.117 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 20м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
197 АО.Зххх.118 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 20м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
198 АО.Зххх.119 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 30м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
199 АО.Зххх.120 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 30м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
200 АО.Зххх.121 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 30м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
201 АО.Зххх.122 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 40м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
202 АО.Зххх.123 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 40м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
203 АО.Зххх.124 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, без оттяжек) высотой 40м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
204 АО.Зххх.125 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 20м 1-2-й ветровой район опора Мобильная антенная опора с оттяжками оснащена лестницей, площадками для отдыха и обслуживания, кабельростом, трубостойками. Стоимость принимается с учетом размещения следующего оборудования: ант. РРС диам. 0,6м - 4 шт., ант. БС - 6 шт. (L= 3 м). Металлоконструкция МАО должна изготавливаться и окрашиваться только в заводских условиях в соответствии с требованиями СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций” с учетом технических требований ОАО МТС. Заказчику должны быть представлены паспорт на АО, сертификаты на применяемые материалы, подтверждающие качество.
Стоимость работ указывается за изготовленную и окрашенную башню, включая оснащение и упаковку.
205 АО.Зххх.126 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 20м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
206 АО.Зххх.127 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 20м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
207 АО.Зххх.128 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 30м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
208 АО.Зххх.129 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 30м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
209 АО.Зххх.130 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 30м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
210 АО.Зххх.131 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 40м 1-2-й ветровой район опора ----//-----//---
211 АО.Зххх.132 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 40м 3-4-й ветровой район опора ----//-----//---
212 АО.Зххх.133 Изготовление и окраска мобильной антенной опоры (установка с пригрузами, с оттяжками) высотой 40м 5-й ветровой район опора ----//-----//---
213 АО.Зххх.134 Устройство временной подъездной дороги для обеспечения строительства шириной 3 м с использованием песчано-гравийной смеси куб. м Состав работ в соответствии с разделом "Проект организации строительства". Стоимость работ по коду указывается за куб.м. песчанно-гравийной смеси.
214 АО.Зххх.135 Устройство временной подъездной дороги для обеспечения строительства шириной 3 м с использованием щебня фракции 40-70мм куб. м Состав работ в соответствии с разделом "Проект организации строительства". Стоимость работ по коду указывается за куб.м. щебня.
215 АО.Зххх.136 Устройство временной подъездной дороги для обеспечения строительства шириной 3 м с использованием плит железобетонных п. м. Состав работ в соответствии с разделом "Проект организации строительства". Стоимость работ по коду указывается за погонный метр временной дороги шириной 3 м. Включает стоимость разборки временной подъездной дороги по завершению строительства.
216 АО.Зххх.137 Устройство монолитного железобетонного фундамента для АО и/или контейнера куб. м Устройство монолитного железобетонного фундамента для АО и контейнера выполняется в соответствии с проектом и с учетом технических требований ОАО МТС:
1) Геометрические размеры, планово-высотное положение фундаментов должны соответствовать проекту.
2) Установка анкерных закладных деталей должна производиться на бетонную подготовку из бетона класса В7,5, толщиной 10см. В местах установки закладных деталей тщательным вибрированием должно обеспечиваться заполнение узких мест бетонной смесью.
3) Точность установки анкерных закладных деталей должна быть проверена геодезическими измерениями. Для фиксации взаимного положения анкерных шпилек должен использоваться кондуктор.
4) Прочность бетона фундаментов должна быть не ниже 200кг/см2 (класс по прочности на сжатие - В20, В22,5, В25).
5) Марка бетона по морозостойкости (F) и водопроницаемости (W) должна соответствовать проекту.
6) При низкой несущей способности грунтов для усиления основания фундаментов должна быть выполнена щебеночная подушка толщиной до 40см с послойным уплотнением и с проливкой битумом на глубину не менее 10см или другим способом.
7) Перед армированием фундаментов должна быть выполнена бетонная подготовка из бетона класса В 7,5 толщиной 10см.
8) Армирование должно выполняться в соответствии с проектом горячекатаной термомеханически упрочненной арматурой марки А III по ГОСТ 5781-82, стержни арматуры в каждом пересечении должны быть связаны вязальной проволокой (допускается электрическая сварка по внешнему периметру армированной сетки).
9) Бетонирование должно выполняться в соответствии с проектом и СНиП 3.03.01-87.
10) Толщина защитного слоя бетона для армированной сетки должна соответствовать проекту.
11) Все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, окрашиваются горячей битумной мастикой в два слоя или другим аналогичным гидроизоляционным материалом согласно проекта.
12) Монтаж металлоконструкций АО допускается проводить после достижения бетоном не менее 50% проектной прочности.
13) Точность установки опорных плит АО должна обеспечиваться вертикальной юстировкой гаек анкерных шпилек.
14) Бетонирование опорных плит должно выполняться после установки, выверки и закрепления первого яруса АО с обеспечением водоотведения осадков.
15) Длина и количество шпилек анкерных закладных деталей должны определяться проектом.
Стоимость работ указывается за куб.м, включая стоимость доставки материалов.
217 АО.Зххх.138 Устройство свайного фундамента для АО и/или контейнера с использованием ж/б свай длиной до 6 метров свая Устройство свайного фундамента для АО выполняется в соответствии с проектом, нормативной документацией и с учетом технических требований ОАО МТС приведенных в позиции "Устройство монолитного ж/б фундамента для АО и/или контейнера (в части касающейся).
Стоимость работ по коду указывается за сваю, включая стоимость доставки материалов
218 АО.Зххх.139 Устройство свайного фундамента для АО с использованием ж/б свай длиной 9 метров свая ----//-----//---
219 АО.Зххх.140 Устройство свайного фундамента для АО с использованием ж/б свай длиной 12 метров свая ----//-----//---
220 АО.Зххх.141 Устройство свайного фундамента для АО с использованием буронабивных (инъекционных) свай АО п. м. Устройство свайного фундамента для АО с использованием буронабивных (инъекционных) свай выполняется в соответствии с проектом, нормативной документацией и с учетом технических требований ОАО МТС приведенных в позиции "Устройство монолитного ж/б фундамента для АО и/или контейнера (в части касающейся).
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр, включая стоимость доставки материалов.
221 АО.Зххх.142 Устройство свайного фундамента для АО с использованием винтовых металлических свай свая Устройство свайного фундамента для АО с использованием винтовых металлических свай выполняется в соответствии с проектом, нормативной документацией и с учетом технических требований ОАО МТС приведенных в позиции "Устройство монолитного ж/б фундамента для АО и/или контейнера (в части касающейся).
Стоимость работ по коду указывается за сваю, включая стоимость доставки материалов.
222 АО.Зххх.143 Устройство сборного железобетонного фундамента для АО и/или контейнера куб. м Устройство сборного ж/б фундамента для АО выполняется в соответствии с проектом, нормативной документацией и с учетом технических требований ОАО МТС приведенных в позиции "Устройство монолитного ж/б фундамента для АО и/или контейнера (в части касающейся).
Стоимость работ по коду указывается за куб.м, включая стоимость доставки материалов.
223 АО.Зххх.144 Устройство основания ("подушки") под опорные железобетонные плиты для установки мобильной антенной опоры куб. м Устройство основания "подушки" под ж/б опорные плиты выполняется в соответствии с проектной документацией.
Стоимость работ по коду указывается за куб.м ПГС, включая стоимость доставки материалов и подготовку площадки.
224 АО.Зххх.145 Монтаж конструкций из ж/б изделий (опорных плит и пригрузов) для установки мобильной антенной опоры куб. м Монтаж конструкций из ж/б изделий (опорных плит и пригрузов) для установки мобильной АО выполняется в соответствии с проектной документацией.
Стоимость работ по коду указывается за куб.м опорных плит и пригрузов, включая стоимость доставки материалов.
225 АО.Зххх.146 Устройство монолитного железобетонного ростверка куб. м Монолитный железобетонный ростверк должен соответствовать проекту, нормативной документации и техническим требованиям ОАО «МТС», приведенным в позиции "Устройство монолитного ж/б фундамента для АО и/или контейнера (в части касающейся).
Стоимость работ по коду указывается за куб.м для АО в целом, включая стоимость доставки материалов.
226 АО.Зххх.147 Устройство металлического ростверка т Металлический ростверк должен соответствовать проекту, нормативной документации.
Стоимость работ по коду указывается за тонну для АО в целом, включая стоимость доставки материалов.
227 АО.Зххх.148 Устройство металлической опоры (фундамента) для контейнера к-т Фундамент для контейнера должен соответствовать проекту, нормативной документации и техническим требованиям ОАО МТС:
1) Контейнер должен размещаться на высоте 0,5-0,7м от поверхности земли.
2) Для установки контейнера могут применяться фундаменты с использованием материалов: отдельно стоящих металлических столбов из труб 219х8мм в соответствии с ГОСТ 8732-78 или железобетонных свай сечением 20х20см, монолитных железобетонных фундаментов, опирающихся на опорную плиту фундаментов АО, двутавровых балок, опирающихся на стенки ленточного фундамента АО.
3) Металлические столбы должны устанавливаться на глубину ниже уровня промерзания грунта. Нижняя часть каждого столба должна быть заделана в монолитное армированное бетонное основание толщиной 300-400мм. Должна быть выполнена антикоррозионная защита столбов, включающая: обмазку горячим битумом в 2 слоя; оклейку липкой поливинилхлоридной лентой ПВХ - Л толщиной 0,4мм (ТУ 102-320-86) в два слоя, наложение защитной обертки (оберточная бумага в соответствии с ГОСТ 8273-75).
4) Крепление контейнера к отдельно стоящим металлическим столбам, железобетонным сваям, монолитным железобетонным фундаментам должно выполняться с помощью несущих двутавровых балок в соответствии с проектом. 6) Крепление балок к закладным деталям и контейнера к балкам выполняется с помощью электросварки электродами Э42. После монтажа балки окрашиваются в два слоя пентафталиевой эмалью ПФ-131 по грунту ГФ-021. Не допускается неполное опирание контейнера на несущие балки.
Стоимость работ по коду указывается за комплект, включая доставку материалов.
228 АО.ЗКхх.149 Устройство стандартного фундамента для контейнера, устанавливаемого на земле к-т Фундамент для контейнера должен соответствовать проекту, нормативной документации с учетом техническим требованиям ОАО МТС:
1) Контейнер должен размещаться на высоте 0,5-0,7м от поверхности земли.
2) Для устройства фундамента контейнера применяются дорожные плиты уложенные на подготовленную площадку (песчаную подушку) с установленными на них железобетонными блоками типа ФБС-6, устройство фундамента определяется проектной документацией.
3) По периметру фундамента контейнера должна быть выполнена бетонная (асфальтовая) отмостка шириной не менее 500 мм.
4) Места соединения контейнера с опорами фундамента должны быть обработаны битумом, либо проложены рубероидом (не менее 2-х слоев).
Стоимость указывается за комплект, включая стоимость и доставку материалов (коплект ФБС и дорожных плит, согласно проектной документации).
229 АО.Зххх.150 Доставка и монтаж башни H=30м башня Монтаж башни выполняется в строгом соответствии с проектом производства работ, с оформлением актов приемки ответственных конструкций, с обязательным учетом технических требований ОАО "МТС". После монтажа ЛКП восстанавливается, метизы окрашиваются.
Стоимость работ по коду указывается за доставку и монтаж башни.
230 АО.Зххх.151 Доставка и монтаж башни H=40м башня ----//-----//---
231 АО.Зххх.152 Доставка и монтаж башни H=50м башня ----//-----//---
232 АО.Зххх.153 Доставка и монтаж башни H=60м башня ----//-----//---
233 АО.Зххх.154 Доставка и монтаж башни H=70м башня ----//-----//---
234 АО.Зххх.155 Доставка и монтаж башни H=85м башня ----//-----//---
235 АО.Зххх.156 Доставка и монтаж мачты H=20м мачта Монтаж мачты выполняется в строгом соответствии с проектом производства работ, с оформлением актов приемки ответственных конструкций, с учетом технических требований ОАО "МТС". После монтажа ЛКП восстанавливается, метизы окрашиваются.
Стоимость работ по коду учитывается за доставку и монтаж мачты.
236 АО.Зххх.157 Доставка и монтаж мачты H=30м мачта ----//-----//---
237 АО.Зххх.158 Доставка и монтаж мачты H=40м мачта ----//-----//---
238 АО.Зххх.159 Доставка и монтаж мачты H=50м мачта ----//-----//---
239 АО.Зххх.160 Доставка и монтаж мачты H=60м мачта ----//-----//---
240 АО.Зххх.161 Доставка и монтаж мачты H=70м мачта ----//-----//---
241 АО.Зххх.162 Доставка и монтаж мачты H=80м мачта ----//-----//---
242 АО.Зххх.163 Доставка и монтаж столба железобетонного типа СК26 (СЦ26) столб Монтаж столба железобетонного выполняется в строгом соответствии с проектом производства работ, с оформлением актов приемки ответственных конструкций, с обязательным учетом технических требований ОАО "МТС". После монтажа ЛКП металлоконструкций столба восстанавливается, метизы окрашиваются.
Стоимость работ по коду указывается за доставку и монтаж столба.
243 АО.Зххх.164 Доставка и монтаж столба железобетонного типа СК26 (СЦ26) с металлической надстройкой столб ----//-----//---
244 АО.Зххх.165 Доставка и монтаж столба металлического высотой до 30м столб Монтаж столба металлического выполняется в строгом соответствии с проектом производства работ, с оформлением актов приемки ответственных конструкций, с обязательным учетом технических требований ОАО "МТС". После монтажа антикоррозийное покрытие металлоконструкций столба и метизов восстанавливается.
Стоимость работ по коду указывается за доставку и монтаж металлического столба.
245 АО.Зххх.166 Доставка и монтаж столба металлического высотой 35м столб ----//-----//---
246 АО.Зххх.167 Доставка и монтаж столба металлического высотой 45м столб ----//-----//---
247 АО.Зххх.168 Доставка и монтаж мобильной антенной опоры высотой 20м опора Монтаж мобильной антенной опоры выполняется в строгом соответствии с проектом производства работ, с оформлением актов приемки ответственных конструкций, с обязательным учетом технических требований ОАО "МТС". После монтажа ЛКП восстанавливается, метизы окрашиваются.
Стоимость работ по коду указывается за доставку и монтаж мобильной антенной опоры.
248 АО.Зххх.169 Доставка и монтаж мобильной антенной опоры высотой 30м опора ----//-----//---
249 АО.Зххх.170 Доставка и монтаж мобильной антенной опоры высотой 40м опора ----//-----//---
250 АО.ЗКхх.171 Монтаж системы молниезащиты АО к-т Молниезащита АО выполняется в соответствии с принятым проектным решением, с учетом технических требований ОАО "МТС":
Включают в себя: изготовление и монтаж контура заземления, снижения и молниеприемников, проведение необходимых измерений. Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по устройству системы молниезащиты, включая материалы.
251 АО.Зххх.172 Монтаж 1 яруса фонарей СОМ, распределительных коробок (на АО высотой до 45м) к-т Система светоограждения АО выполняется в соответствии с проектом и с учетом технических требований ОАО МТС:
Работы включают в себя монтаж 1 яруса фонарей СОМ и распределительных коробок.
Стоимость работ по коду указывается за монтаж 1 яруса огней СОМ, включает стоимость огней СОМ (3 шт.) и распределительной коробки.
252 АО.Зххх.173 Монтаж 2 ярусов фонарей СОМ, распределительных коробок (на АО высотой от 46м до 90м) к-т Система светоограждения АО выполняется в соответствии с проектом и с учетом технических требований ОАО МТС:
Работы включают в себя монтаж 2-х ярусов фонарей СОМ и распределительных коробок .
Стоимость работ по коду указывается за монтаж 2-х ярусов огней СОМ, включает стоимость огней СОМ (6 шт.) и распределительных коробок.
253 АО.ЗКхх.174 Прокладка и подключение кабеля ВБбШв 5х2,5 для питания огней СОМ м Кабель ВБбШв 5х2,5 прокладывается от устройства УЭСОМ ваппаратной до распределительной коробки.
Прокладка и подключение кабеля выполняется в соответствии с проектной документацией и с учетом требований ОАО МТС:
Работы включают прокладку кабеля и подключение в соответствии с проектной документацией.
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр кабеля ВБбШв 5*2,5.включает стоимость кабеля.
254 АО.ЗКхх.175 Прокладка и подключение кабеля ВБбШв 3х1,5 для питания огней СОМ на АО м Кабель ВБбШв 3х1,5 прокладывается от распределительных коробок до светосигнальных приборов.
Прокладка и подключение кабеля выполняется в соответствии с проектной документацией и с учетом технических требований ОАО "МТС".
Работы включают прокладку и подключение кабеля в соответствии с проектной документацией.
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр кабеля ВБбШв 3*2,5, включая стоимость кабеля.
255 АО.ЗКхх.176 Монтаж устройства УЭСОМ к-т Включают в себя монтаж и подключение к источникам питания УЭСОМ (устройство электропитания огней СОМ) – поставка Заказчика.
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по монтажу и подключению комплекта УЭСОМ.
256 АО.Зххх.177 Изготовление и монтаж ограждения площадки АО п. м. Ограждение площадки выполняется в соответствии с проектной документацией и с учетом технических требований ОАО МТС.
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр включая покраску.
257 АО.Зххх.178 Планировка площадки под АО кв. м Планировка площадки выполняется в соответствии с проектной документацией и с учетом технических требований ОАО МТС:
1) После монтажа АО выполняется планировка, благоустройство площадки АО и территории, прилегающей к ограждению.
2) Планировка площадки осуществляется щебнем на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Толщина слоя щебня - не менее 10см. Подсыпка площадки должна выполняться щебнем гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Площадка должна иметь уклоны не менее 3% от центра площадки к ее краям;
3) Площадка оборудуется откосами для предотвращения размыва или осыпания планировки. Откосы должны выполняться с уплотнением грунта на расстоянии не более 0,5м от ограждения площадки. Если высота насыпи более 0,5м, то откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами. Осыпание и размыв грунта откосов недопустимы.
Стоимость работ по коду указывается за кв.м. планировки с учетом материалов.
258 БС.ЗКРх.179 Строительство выгородки для размещения оборудования БС кв. м Включают в себя:
- строительство выгораживаемого утепленного, вандало-и влагозащищенного помещения каркасного типа (например с применением технологии Тиги-Кнауф и внутренней решетки из арматуры Ø12мм с ячейкой 150*150) без его обустройства.
Стоимость работ по коду указывается за квадратный метр стен и потолка (утепленной вандало-и влагозащищенной) конструкции.
Расчет полной стоимости обустройства помещения аппаратной при строительстве выгородки складывается из расчета стоимости работ по коду и стоимости работ по кодам БС.ЗКРх.194, БС.ЗКМР180. и БС.ЗКМР190.
259 БС.ЗКМР.180 Подготовка (отделка) помещения для размещения оборудования БС кв. м Включают в себя:
- демонтаж инженерных систем в месте предполагаемого строительства выгораживаемого помещении аппаратной (отопление, водоснабжение и т.п.);
- выравнивание стен (потолка) аппаратной, подготовка под оклейку стеклообоями;
- оклейка стен аппаратной стеклообоями;
- окрашивание стен (потолка) водно-дисперсионной краской на акриловой основе светлых тонов;
- выравнивание пола с использованием строительных материалов (стяжка, цементно-стружечная плита и т.д.);
- настил антистатического линолеума с медной токопроводящей полосой под ним и выводом полосы на общую шину рабочего заземления;
- установка солнцезащитных жалюзи на окна аппаратной;
- установка подвесного потолка типа «Armstrong» (в случае, если высота аппаратной более 3500 мм);
- пробивка проемов и монтаж гильз для ввода силового кабеля, вилки дизель-генератора и кондиционеров.
Стоимость работ по коду указывается за квадратный метр площади подготавливаемого помещения, включая стоимость материалов.
260 БС.КРхх.181 Строительство сетчатой выгородки кв. м Включают в себя:
- изготовление и монтаж сетчатой выгородки в соответствии с проектной документацией;
Стоимость работ по коду указывается за кв.м. поверхности выгородки, включая стоимость материалов.
261 БС.ЗКРх.182 Изготовление и монтаж антивандального шкафа шт. Включают в себя:
- изготовление антивандального шкафа;
- монтаж антивандального шкафа;
Стоимость работ по коду указывается за один изготовленный и смонтированный шкаф (размер не более 150 см х150 см х 120 см), включая стоимость материалов.
262 БС.Рххх.183 Разборка и сборка стандартного (Armstrong) навесного потолка кв. м Включают в себя:
- разборка стандартного (Armstrong) навесного потолка;
- сборка стандартного (Armstrong) навесного потолка;
Стоимость работ по коду указывается за кв.м разобранного и собранного навесного потолка.
263 БС.Рххх.184 Разборка и сборка нестандартного навесного потолка кв. м Включают в себя:
- разборка нестандартного навесного потолка;
- сборка нестандартного навесного потолка;
Стоимость работ по коду указывается за кв.м разобранного и собранного нестандартного навесного потолка.
264 БС.Рххх.185 Разборка и сборка металлического навесного потолка кв. м Включают в себя:
- разборка металлического навесного потолка;
- сборка металлического навесного потолка;
Стоимость работ по коду указывается за кв.м разобранного и собранного металлического навесного потолка.
265 БС.ЗКхх.186 Изготовление и монтаж на раму/фундамент нестандартного сборно-разборного контейнера с крыльцом и лестницей кв. м Включают в себя:
- изготовление, окраску, контрольную сборку и разборку контейнера (с изготовлением и установкой кабельного ввода ВЧ фидеров 5/4" - до 16 вводов, гильз для ввода силового кабеля, вилки дизель-генератора и кондиционеров, настилом антистатического линолеума с медной токопроводящей полосой под ним и выводом полосы на общую шину рабочего заземления, установкой плинтусов, сертифицированной противопожарной двери, кронштейнов для крепления внешних блоков кондиционеров);
- доставку конструкций контейнера на площадку строительства (к месту его установки);
- монтаж и установка сборно-разборного контейнера на подготовленное основание (разгрузочная рама, фундамент и т.д.);
- монтаж крыльца, козырька и установка входной лестницы;
- заземление контейнера-аппаратной;
- монтаж по периметру аппаратной оцинкованных кабельростов заводского изготовления.
Стоимость работ по коду указывается за кв. м площади, включая материалы.
266 БС.ЗКхх.187 Монтаж сборно-разборного контейнера с крыльцом и лестницей на раму/фундамент к-т Включают в себя:
- монтаж и установка сборно-разборного контейнера заводского изготовления;
- монтаж крыльца, козырька и установка входной лестницы;
- заземления контейнера-аппаратной;
- монтаж по периметру аппаратной оцинкованных кабельростов заводского изготовления.
Стоимость работ по коду указывается за сборку сборно-разборного контейнера и его установку на существующую раму/фундамент, без учета доставки.
267 БС.ЗКхх.188 Установка неразборного контейнера заводского изготовления c крыльцом и лестницей на раму/фундамент к-т Включают в себя:
- разгрузка, хранение и последующая установка контейнера-аппаратной на подготовленное основание (разгрузочная рама, фундамент и т.д.);
- заземления контейнера-аппаратной;
- восстановление поврежденного при транспортировке и монтаже ЛКП контейнера;
- монтаж крыльца и установка входной лестницы.
Стоимость работ по коду указывается за установку контейнера на существующую раму/фундамент, без учета доставки.
268 БС.ЗКхх.189 Монтаж выравнивающего контура заземления вокруг контейнера-аппаратной к-т Включают в себя:
- изготовление и доставку на площадку конструкций для устройства выравнивающего контура;
- устройство выравнивающего контура заземления.
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по обустройству выравнивающего контура, включая материалы.
269 БС.ЗКМР.190 Устройство кабельного ввода в аппаратной с восстановлением места прохода (стен и ограждающих конструкций) шт. Включают в себя:
- пробивка отверстия для монтажа кабельного ввода;
- монтаж, заземление кабельного ввода (на 12-16 вводов под кабель 5/4″) и восстановление мест пробивки отверстия под кабельный ввод (оштукатуривание, шпаклевание и окраска в цвет стен).
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по установке одного кабельного ввода на 12-16 вводов под кабель 5/4″, включая стоимость материалов.
270 БС.ЗКМР.191 Устройство кабельного ввода в аппаратной c применением конструкции типа Roxtec и с восстановлением места прохода (стен и ограждающих конструкций) шт. Включают в себя:
- пробивка отверстия для монтажа кабельного ввода;
- монтаж, заземление кабельного ввода, и восстановление мест пробивки отверстия под кабельный ввод (оштукатуривание, шпаклевание и окраска в цвет стен).
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по установке одного кабельного ввода без учета стоимости изделий типа Roxtec, Roxbox - поставка Заказчика, при их применении.
271 БС.ЗКМР.192 Монтаж оцинкованного кабельроста заводского изготовления для прокладки ВЧ-фидеров п. м. Включают в себя монтаж конструкций оцинкованного кабельроста (с элементами крепления) заводского изготовления шириной не менее 400 мм на площадке (внутри и снаружи помещений).
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр смонтированного кабельроста, включая стоимость кабельроста.
272 БС.ЗКМР.193 Изготовление и монтаж неоцинкованного кабельроста п. м. Включают в себя изготовление и монтаж конструкций кабельроста (с элементами крепления) шириной не менее 400 мм на площадке (снаружи аппаратной).
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр изготовленного и смонтированного кабельроста, включая стоимость материалов.
273 БС.ЗКРх.194 Монтаж сертифицированной противопожарной двери шт. Включают в себя:
- подготовку проема для установки двери;
- установку сертифицированной противопожарной двери;
- восстановление первоначального внешнего вида дверного проема (оштукатуривание, шпаклевание и окраска в цвет стен).
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по установке одной двери, включая стоимость двери и материалов.
274 БС.ЗКМР.195 Изготовление и монтаж защитного кожуха кабельной трассы п. м. Включают в себя:
- изготовление, окраску конструкций защитного кожуха из металлической листа (сетки);
- монтаж конструкций.
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр смонтированного защитного кожуха, включая стоимость материалов.
275 БС.ЗКМР.196 Монтаж защитных козырьков для антенн БС, РРС шт. Включают в себя:
- изготовление, окраску конструкции защитного козырька из металлической листа (сетки);
- монтаж конструкции.
Стоимость работ по коду указывается за смонтированное изделие, включая стоимость материалов.
276 БС.ЗКМР.197 Изготовление и монтаж нетиповых металлических конструкций (лестницы, решетки, переходные мостики, металлические двери, промежуточные опоры для кабельного моста и другие нетиповые м/к ) т Включают в себя:
- изготовление, окраску, контрольную сборку и разборку конструкций (лестницы, решетки, переходные мостики, металлические двери, промежуточные опоры для кабельного моста и другие нетиповые металлоконструкции);
- монтаж конструкции на площадке строительства;
Стоимость работ по коду указывается за 1,0 тонну изготовленных, окрашенных и смонтированных конструкций, включая стоимость материалов.
277 БС.КРхх.198 Изготовление и монтаж трассы для прокладки ВЧ-фидера/силового кабеля в металлорукаве п. м. Включают в себя:
- изготовление трассы;
- монтаж трассы, включая затяжку кабеля в металлорукав.
Стоимость работ по коду указывается за погонный метр смонтированной трассы, включая стоимость металлорукова и материалов.
278 БС.ЗКМР.199 Изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до Ø 50 мм) в межэтажных перекрытиях, стенах шт. Включают в себя:
- изготовление закладной детали;
- монтаж закладной детали; - восстановление места пробивки отверстия, включая шпаклевку и подкраску.
Стоимость работ по коду указывается за одну смонтированную закладную деталь, включая стоимость материалов.
279 БС.ЗКМР.200 Монтаж РЩ, ЩУ, устройства мониторинга УМ-30 к-т Включают в себя: получение на складе Заказчика, монтаж РЩ, ЩУ, УМ-30 и подключение и монтаж кабелей (проводов) в аппаратной, в соответствии с проектной документацией.
Стоимость работ по коду указывается за комплекс монтажных работ в помещении аппаратной БС. В случае установки вне аппаратной, стоимость работ по коду остается неизменной. РЩ, ЩУ и УМ-30 - поставка Заказчика.
280 БС.ЗКМР.201 Монтаж освещения, розеток, внутренней электропроводки, заземления к-т Включают в себя монтаж освещения аппаратной, розеток в аппаратной, внутренней электропроводки в аппаратной, подключение электропитания.
Стоимость работ по коду указывается за комплекс электромонтажных работ в помещении аппаратной БС, включая стоимость материалов.
281 БС.ЗКМР.202 Монтаж и ПНР охранной и охранно-пожарной сигнализации (ОПС) к-т Включают в себя монтаж и тестирование системы ОПС (прибор ОПС, элементы оповещения о срабатывании ОПС, датчики, кабельная продукция).
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по монтажу и пуско-наладке системы ОПС, включая стоимость материалов.
282 БС.ЗКМх.203 Монтаж и ПНР системы пожаротушения (с использованием модуля порошкового пожаротушения) к-т Включают в себя монтаж и ПНР системы пожаротушения (с использованием модуля порошкового пожаротушения).
Стоимость работ по коду указывается за комплекс работ по монтажу и пуско-наладке, включая стоимость материалов.
283 БС.ЗКМР.204 Прокладка кабеля сигнализации от аппаратной БС до места подключения выносного пульта ОПС м Включают в себя прокладку кабеля и тестирования сигнализации.
Стоимость работ по коду указывается за метр проложенного кабеля сигнализации, включая стоимость материалов.
284 БС.Рххх.205 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø до 50 мм, Н до 1 м) шт. Включают в себя:
- изготовление, окраска трубостойки (труба до Ø 50 мм, длиной до 1м) с элементами крепления (к парапету, стене, существующим м/к);
- монтаж трубостойки.
Стоимость работ по коду указывается за одну изготовленную, окрашенную и смонтированную трубостойку, включая стоимость материалов.
285 БС.ЗКМР.206 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 50-89 мм, Н=1-3 м) шт. Включают в себя:
- изготовление, окраска трубостойки (труба Ø 50-89 мм, длиной 1-3м) с элементами крепления (к парапету, стене, существующим м/к);
- монтаж трубостойки.
Стоимость работ по коду указывается за одну изготовленную, окрашенную и смонтированную трубостойку, включая стоимость материалов.
286 БС.ЗКМР.207 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 89-114 мм, Н=2-3 м) шт. Включают в себя:
- изготовление, окраска трубостойки (труба Ø 104-114мм, длиной до 3,0м) с элементами крепления (к парапету, стене, существующим м/к);
- монтаж трубостойки.
Стоимость работ по коду указывается за одну изготовленную, окрашенную и смонтированную трубостойку, включая стоимость материалов.
287 БС.КМРх.208 Изготовление и монтаж трубостойки (Ø 89-114 мм, Н=3-5 м) на рамной конструкции с пригрузом шт. Включают в себя:
- изготовление, окраска трубостойки (труба Ø 89-114мм, длиной от 3м до 5м) с элементами крепления (к раме);
- изготовление, окраска рамы (для установки трубостойки длиной 3м - 5м);
- монтаж конструкций, включая бетонирование рамы или установку пригрузов.
Стоимость работ по коду указывается с учетом материалов, за изготовление, устройство пригрузов, окраску и монтаж.
288 БС.ЗКМР.209 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 3/8" - 1/2" м Включают в себя:
- прокладку ВЧ-кабеля (поставка Заказчика) по смонтированному кабельросту;
- монтаж 2 разъемов на проложенном кабеле;
- заземление проложенного кабеля (G-kit);
- установка грозозащиты;
- монтаж J-кабелей (2 кабеля);
- герметизация мест разъемных соединений;
- маркировка кабеля в соответствии с требованиями Заказчика;
- герметизация кабельного ввода (место ввода кабеля);
- измерение параметров АФТ;
Стоимость работ по коду указывается за метр проложенного ВЧ-кабеля.
289 БС.ЗКМР.210 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 7/8" м ----//-----//---
290 БС.ЗКМР.211 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 5/4" м ----//-----//---
291 БС.ЗКМР.212 Монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей Ø 1 5/8" м ----//-----//---
292 БС.КРхх.213 Монтаж АФТ с использованием излучающего В/Ч кабеля Ø 1/2" м Включают в себя:
- прокладку ВЧ-кабеля (поставка Заказчика) по смонтированному кабельросту;
- монтаж 2 разъемов на проложенном кабеле;
- заземление проложенного кабеля (G-kit);
- установка грозозащиты;
- монтаж J-кабелей (2 кабеля);
- герметизация мест разъемных соединений;
- маркировка кабеля в соответствии с требованиями Заказчика;
- герметизация кабельного ввода (место ввода кабеля);
- измерение параметров АФТ;
Стоимость работ по коду указывается за метр проложенного излучающего ВЧ-кабеля.
293 БС.КРхх.214 Монтаж АФТ с использованием излучающего В/Ч кабеля Ø 7/8" м ----//-----//---
294 БС.КРхх.215 Монтаж АФТ с использованием излучающего В/Ч кабеля Ø 5/4" м ----//-----//---
295 БС.ЗКМР.216 Монтаж антенны РРС Ø 0,3-0,6 м шт. Включают в себя:
- сборка антенны РРС – поставка Заказчика;
- установка антенны РРС на смонтированную трубостойку;
- предварительная юстировка антенны РРС в сторону ответной станции.
Стоимость работ по коду указывается за сборку и монтаж одной антенны РРС Ø 0.3-0,6м.
296 БС.ЗКМР.217 Монтаж антенны РРС Ø 1,2 м шт. Включают в себя:
- сборка антенны РРС – поставка Заказчика;
- установка антенны РРС на смонтированную трубостойку, включая монтаж фиксирующей (юстировочной) штанги;
- предварительная юстировка антенны РРС в сторону ответной станци
Приложение 3.2 к Договору №____от «___»___________201_ года_
Приложение 2 к Заказу №____
О Т Ч Е Т
по определению географических координат Объекта
(в Государственной системе координат СК-42) и отметок земли (в Балтийской системе высот)
Адрес площадки БС (указать почтовый индекс): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование организации: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Высота сооружения (здания, башни, мачты, дымовой трубы): _____________
Лицензия № ______________ от «____» ________________ _______ г.
(Свидетельство СРО №_______ от «___» ________________ ________г.)
Используемые технические средства:
Приемник GPS типа ___________________________________________
Теодолит ____________________________________________________
Лазерный дальномер ___________________________________________
Условия определения координат: _____________________________________
Результаты измерения координат в государственной системе СК-42:
Широта В = __________________________________________________
Долгота L = __________________________________________________
Абсолютная отметка земли Н = _________________________________
Приложения: 1. Ситуационный план местоположения площадки.
2. Копия лицензии (свидетельств СРО) организации, проводившей измерения.
3. Сведения о поверке измерительных приборов.
Заказчик
Генподрядчик
_______________/______________/
_______________/______________/
М.П.
М.П.
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
Матрица функциональных обязанностей участников строительства.
Часть I. БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ "ПОД КЛЮЧ" (Тип 1 "Площадка на земле")
Площадка ПЗ
№ п/п Перечень работ (функций) МТС-Заказчик SIEMENS-Технический Заказчик
1. Поиск площадки для размещения Объекта.
1.1 Подготовка задания на поиск площадки в заданном районе (зоне поиска) с заданными параметрами. X
1.2 Поиск в заданном районе площадок-кандидатов для размещения БС, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, проведение предварительных переговоров. Х
1.3 Определение географических координат площадок-кандидатов и построение профилей РРЛ интервалов для их привязки. Х
1.4 Получение письменных согласований места размещения антенной опоры на земле с землепользователем, органами местного самоуправления муниципальных образований. Х
1.5 Подготовка отчетов по выбранным площадкам. Х
1.6 Выбор и утверждение площадки для размещения БС с выездом и оценкой на местах. X
1.7 Получение в органах местного самоуправления решения комиссии по предоставлению земельного участка в аренду. Х
2. Оформление и регистрация договора аренды земельного участка.
2.1 Согласование места размещения и высоты антенной опоры на земле с учреждениями авиации. Х
2.2 Получение материалов согласований по отводу земельного участка. Х
2.3 Получение градостроительного плана земельного участка. Х
2.4 Согласование акта выбора земельного участка. Х
2.5 Подготовка материалов и получение постановления Главы администрации муниципального образования "О предварительном согласовании места размещения антенной опоры и утверждении акта выбора земельного участка" (Постановление № 1). Х
2.6 Подготовка материалов для составления ходатайства от Главы районной администрации в вышестоящие органы о выделении земельного участка с/х назначения (при изменении целевого назначения земельного участка). Х
2.7 Согласование материалов по выбору земельного участка с министерствами и ведомствами Правительства региона (при изменении целевого назначения земельного участка). Х
2.8 Подготовка материалов и получение разрешения Координационного совета по имущественным отношениям региона (при изменении целевого назначения земельного участка). Х
2.9 Подготовка материалов и получение Постановления Главы Правительства региона по изменению целевого назначения земельного участка. Х
2.10 Проведение работ по межеванию земельного участка. Х
2.11 Получение кадастрового плана земельного участка (для аренды). Х
2.12 Подготовка материалов и получение Постановления Главы районной администрации «Об утверждении границ и предоставлении в аренду земельного участка для строительства антенной опоры» (Постановление №2). Х
2.13 Оформление и подписание договора аренды земельного участка для строительства антенной опоры у Арендодателя. Х
2.14 Согласование и подписание договора аренды земельного участка со стороны Заказчика. Х
2.15 Регистрация договора аренды. Х
3. Проектно-изыскательские работы, получение разрешений, согласований, проведение экспертиз.
3.1 Предпроектное обследование площадки для строительства антенной опоры и размещения БС (сбор исходных данных). Х
3.2 Подготовка "Акта обследования площадки для размещения БС с антенной опорой на земле". Х
3.3 Согласование "Акта…" с Заказчиком и Арендодателем. Х
3.4 Утверждение типа и варианта привязки БС к действующей сети Х
3.5 Согласование с Арендодателем размещения РРЛ антенны на БС привязки (при необходимости). Х
3.6 Подготовка и передача Заказчику протокола уточненных исходных данных по БС. Х
3.7 Подготовка исходных данных для формирования радиочастотной заявки для БС и РРЛ привязки. Х
3.8 Подача заявки в электроснабжающую организацию на технологическое присоединение, получение проекта договора на технологическое присоединение. Х
3.9 Согласование и подписание договора технологического присоединения со стороны Заказчика. Х
3.10 Согласование и подписание договора технологического присоединения в электросетевом предприятии. Получение разрешения на присоединение мощности и ТУ на электроснабжение БС. Х
3.11 Оплата сборов за присоединение мощности. Х
3.12 Получение в энергосбытовой организации ТУ на установку приборов учета электроэнергии. Х
3.13 Получение в Управлении ГО и ЧС ТУ на разработку раздела "Инженерно-технические мероприятия ГО по предупреждению ЧС". Х
3.14 Разработка "Задания на проектирование и строительство БС с антенной опорой на земле". Х
3.15 Утверждение "Задания на проектирование и строительство БС с антенной опорой на земле". Х
3.16 Проведение инженерно-геологических изысканий и составление отчета. Х
3.17 Подготовка проектной документации строительства БС с антенной опорой на земле в составе, определенном заданием на проектирование. Х
3.18 Согласование проекта внешнего электроснабжения БС с землепользователем, электросетевым предприятием, Ростехнадзором (энергонадзором), энергосбытом. Х
3.19 Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации. Х
3.20 Утверждение рабочего проекта. Х
3.21 Получение разрешения на строительство антенной опоры в органе местного самоуправления муниципального образования. Х
3.22 Направление в орган государственного строительного надзора извещения о начале строительных работ. Х
4. Строительно-монтажные работы на Объекте. Приемка законченного строительством Объекта.
4.1 Оформление ордера на производство земляных работ. Х
4.2 Строительство временной подъездной дороги к площадке строительства (при необходимости) Х
4.3 Строительство фундамента антенной опоры. Х
4.4 Изготовление, доставка и установка контейнера для аппаратной. Х
4.5 Доставка и укрупнительная сборка металлоконструкций антенной опоры. Х
4.6 Монтаж антенной опоры. Х
4.7 Монтаж системы светоограждения. Х
4.8 Планировка площадки. Х
4.9 Установка ограждения площадки. Х
4.10 Доставка вспомогательного оборудования на объект строительства (перечень - см. Часть 5). Х
4.11 Монтаж АФУ. Х
4.12 Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения БС. Х
4.13 Проведение электрических измерений с оформлением протоколов системы электроснабжения БС. Х
4.14 Получение в РЭС (у Арендодателя) справки о выполнении ТУ на электроснабжение БС. Х
4.15 Оформление акта разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности. Х
4.16 Сдача электроустановки инспектору энергонадзора и получение акта допуска энергонадзора. Х
4.17 Оформление в энергосбыте акта приемки приборов учета. Х
4.18 Оформление и подписание договора на отпуск электроэнергии со стороны Заказчика. Х
4.19 Оформление и подписание договора на отпуск электроэнергии в энергосбыте. Х
4.20 Получение в РЭС разрешения на включение электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме. Х
4.21 Монтаж и пуско-наладочные работы системы кондиционирования и вентиляции. Х
4.22 Монтаж и пуско-наладочные работы оборудования охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Х
4.23 Устранение (при необходимости) выявленных нарушений согласно предписания органа государственного строительного надзора Х
4.24 Изготовление и монтаж металлоконструкций для ответной части РРЛ. Х
4.25 Организация допуска на площадку ответной части РРЛ Х
4.26 Монтаж АФУ ответной части РРЛ. Х
4.27 Уборка промышленного мусора после завершения строительства. X
4.28 Технический надзор во время строительства. X
4.29 Подготовка комплекта приемо-сдаточной документации (ПСД) и "Акта приемки законченного строительством Объекта" (форма КС-11). Х
4.30 Приемка рабочей комиссией Заказчика законченного строительством объекта с оформлением "Акта приемки законченного строительством Объекта" (форма КС-11). Х Х
4.31 Подписание "Акта приемки законченного строительством Объекта" (форма КС-11). Х Х
4.32 Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованием технических регламентов (норм и правил) и проектной документации. Х
4.33 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в органе местного самоуправления муниципального образования. Х
5. Монтаж и пуско-наладка основного технологического оборудования. Приемка пуско-наладочных работ рабочей комиссией.
5.1 Подача заявки на организацию канала транспортной сети. Х
5.2 Запрос на получение данных, необходимых для проведения пуско-наладочных работ технологического оборудования РРЛ (номиналы частот и поляризация на пролетах РРЛ). Х
5.3 Предоставление данных, необходимых для проведения пуско-наладочных работ технологического оборудования РРЛ (номиналы частот и поляризация пролетов РРЛ). Х
5.4 Организация канала транспортной сети. Х
5.5 Создание и загрузка БД для BTS в BSC. Х
5.6 Доставка комплекта оборудования (BTS, ЭПУ, АКБ, РРС) на площадку (перечень - см. Часть 5). Х
5.7 Монтаж, пуско-наладка и тестирование оборудования ЭПУ и АКБ. Х
5.8 Монтаж, пуско-наладка и тестирование оборудования РРС. Х
5.9 Монтаж оборудования BTS. Х
5.10 Загрузка базы данных в BTS. Х
5.11 Пуско-наладка и тестирование оборудования BTS. Х
5.12 Сетевая интеграция BTS (запуск BTS, сбор и анализ данных статистики и аварийных сообщений, полевое тестирование и т. д.). Х
5.13 Подготовка и предоставление комплекта приемо-сдаточной документации по монтажу, пуско-наладке и тестированию основного технологического оборудования БС. Х Х
5.14 Проверка исполнения комплекта приемо-сдаточной документации. Х
5.15 Приемка рабочей комиссией Заказчика выполненных работ с оформлением "Акта технической приемки Объекта связи". Х Х
5.16 Подписание "Акта технической приемки Объекта связи". Х Х
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ оборудования, материалов и комплектующих для создания БС GSM, UMTS
в Макро-регионе "Центр"
разд. ведомость
Приложение 6 к Договору №_________ от _______
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ оборудования, материалов и комплектующих, предоставляемых Заказчиком и Генподрядчиком
№ п/п Наименование Поставка
МТС Генподрядчик
1. Радиотехническая стойка базовой станции
1.1 Радиотехническая стойка базовой станции стандарта GSM 900 X
1.2 Радиотехническая стойка базовой станции стандарта GSM 1800 X
1.3 Оборудование базовой станции стандарта UMTS X
2. Радиорелейное оборудование
2.1 Оборудование РРС X
2.2 Антенна РРЛ X
2.3 Кабель РРЛ X
2.4 Разъемы для кабеля РРЛ X
3. Электропитающие устройства
3.1 Стойка электропитания X
3.2 Аккумуляторные батареи X
3.3 Аккумуляторный шкаф или стеллаж X
3.4 УЭСОМ устройство электропитания огней светового ограждения мачт (АО) X
4. Кроссовое оборудование
4.1 Стойка телекоммуникационная открытая 19" X
4.2 Телекоммуникационный шкаф, стойка СУ-1, СУ-2 X
4.3 Распределительный ящик KVK (в комплекте) X
5. Антенно-фидерные устройства
5.1 Антенна БС приёмопередающая X
5.2 Джамп-кабели (наружные и внутренние) X
5.3 Кабель ВЧ 7/8" (5/4", 1/2" ) X
5.4 Крепление кабеля 7/8" (5/4",1/2") X
5.5 Грозозащита 800-2000 MHz X
5.6 Заземление кабеля 7/8" (5/4", 1/2") X
5.7 Соединители для кабеля 7/8" (5/4", 1/2") X
5.8 Комбайнер X
5.9 Малошумящий усилитель (в комплекте) X
5.10 Кабель оптический (System - RF Module) X
5.11 Крепление кабеля оптического X
5.12 Кабель питания (System - RF Module) X
5.13 Крепление кабеля питания X
5.14 Устройство защиты кабеля питания в боксе (OVP box) X
5.15 Триплексер 900/1800/3G (для трехдиапазонной станций) X
5.16 Система удаленного электрического наклона (RET) X
5.17 Кабель питания и сигнализации в комплекте к RET X
5.18 Распределитель питания и сигнализации в комплекте к RET X
5.19 Токовый инжектор в комплекте к RET X
6. Электрощитовое оборудование и комплектующие, освещение
6.1 Распределительный щит на 1 (2) ввода с розеткой для ДГУ (РЩ1 или РЩ5) X
6.2 Щит АВР (РЩ6) X
6.3 Шкаф учета ЩУ-1 X
6.4 Счётчик учёта электроэнергии X
6.5 Устройство мониторинга УМ-30 X
6.6 Автоматические выключатели X
6.7 Светильники внутреннего освещения в аппаратной, розетки, выключатели X
6.8 Фонари и лампочки для СОМ X
6.9 Провода внутренней электропроводки и кабельные каналы X
7. Кондиционеры и вентиляция
7.1 Двублочный кондиционер (сплит-система) X
7.2 Моноблочный кондиционер X
7.3 Система вытяжной вентиляции X
7.4 Решётка-клапан со встроенным фильтром (для контейнеров) X
7.5 Дренажный обогреватель X
7.6 Низкотемпературный комплект X
7.7 Дренажный насос для сплит-системы X
8 Контейнеры
8.1 Блок-контейнер заводского изготовления (стандартной комплектации) X
8.2 Сборно-разборный контейнер заводского изготовления (стандартной комплектации) X
8.3 Нестандартный сборно-разборный контейнер X
9 Строительство аппаратных
9.1 Материалы для строительства и отделки аппаратной БС X
9.2 Кабельные лотки (полки), вводы с комплектом для монтажа X
9.3 Материалы и изделия для монтажа электропитания, электроосвещения и заземления X
9.4 Дверь противопожарная сертифицированная X
10 Металлоконструкции для АФУ
10.1 Металлоконструкции и комплектующие башни (мачты) X
10.2 Материалы для изготовления и монтажа опор (трубостоек) для базовых и радиорелейных антенн, обустройства кабельной трассы (кабельрост) и крепления для RF Module X
10.3 Материалы для строительства фундамента под контейнер, фундамента для мачты (башни) X
11 Охранно-пожарная сигнализация
11.1 Прибор приёмно-контрольный охранный X
11.2 Дымовой извещатель пожарный X
11.3 Извещатель охранный магнитоконтактный X
11.4 Светозвуковой оповещатель тревоги X
11.5 Датчики объёма X
11.6 Коробка разветвительная X
11.7 Система автоматического пожаротушения (уст-ся по дополн. требованию) X
11.8 Огнетушитель углекислотный ОУ-5 X
11.9 Устройство для отключения вентиляции и кондиционеров при пожаре X
12 Трансформаторные подстанции и электропитающие линии
12.1 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) X
12.2 Материалы и комплетующие для ВЛ и КЛ (силовой кабель, СИП и крепления к нему, опоры, разъединители) X
13 Инсталляционные материалы
13.1 Кабельный жгут X
13.2 Шина заземления медная (ГЗЗ) X
13.3 Держатели шины заземления (изоляторы) X
13.4 Зажимы на шину заземления X
13.5 Кабель, провод, крепежные материалы, метизы X
13.6 Наконечники для силового кабеля X
13.7 Изолента ПВХ X
13.8 Трубка термоусадочная X
13.9 Самовулканизирующая резина, лента X
13.10 Герметик X
Примечание:1. Инсталляционные материалы должны соответствовать требованиям производителя оборудования и ПУЭ.
Заказчик
__________________/__________________/
М.П.
Генподрядчик
__________________/__________________/
М.П.
Приложение №2 к Запросу предложений
Инструкция по подготовке новых сайтов «3G ready» силами утвержденных подрядчиков 2G.
Настоящая инструкция вводит понятие «сайт 3G ready», разграничивает обязанности и ответственность сторон.
«Сайт 3G ready» – это новая площадка размещения базовой станции 3G, для которой:
- разработан полный комплект проектной и рабочей документации,
- проведены необходимые согласования, расчеты, получено разрешение Р1,
- выполнены все работы по подготовке инфраструктуры, необходимой для монтажа антенно-фидерного тракта, основного оборудования и проведения пуско-наладочных работ БС 3G (подготовлена аппаратная и АМС, подключено по постоянной схеме внешнее электроснабжение БС, смонтировано и отлажено оборудование внутреннего электропитания БС, вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации, транспортной сети).
Сдача-приемка «сайта 3G ready» осуществляется в соответствии с действующими стандартами ОАО «МТС», за исключением: подрядчик 2G получает Р2 после выполнения работ по монтажу и включению БС Генподрядчиком-вендором.
Принятый от подрядчика 2G «сайт 3G ready» заказчик в лице представителя ОРС Региона передает в работу Генподрядчику-вендору вместе с проектной и рабочей документацией на площадку.
При организации работ по подготовке «сайта 3G ready» обязанности сторон распределяются согласно матрице ответственности настоящей инструкции.
Матрица разграничения ответственности.
Область ответственности
МТС
Локальный подрядчик 2G (Участник запроса)
Генподрядчик-вендор
1
Выбор закупочными комиссиями МР локальных подрядчиков 2G для выполнения ПИР, СМР, услуг по подготовки «сайта 3G ready»
R
2
Согласование решения ЗК МР о выборе локального подрядчика 2G с БУЗ КЦ
R
3
Частотное и территориальное планирование размещения сайтов сети 3G
R
4
Подписание заказа с локальным подрядчиком 2G на обследование, ПИР, СМР и услуги по площадке
R
5
Обследование площадки, выполнение ПИР, СМР, услуг по подготовке «сайта 3G ready»
S
R
6
Согласование Акта обследования площадки (форма 4) и протокола обследования площадки (форма 5) с Генподрядчиком-вендором
R
S
R
7
Сдача-приемка законченного строительством «сайта 3G ready» Заказчику
S
R
8
Подписание заказа с Генподрядчиком-вендором на монтаж и ПНР основного оборудования
R
9
Передача «сайта 3G ready» Генподрядчику-вендору для монтажа АФТ, ПНР основного оборудования и включения БС 3G в ТЭ
R
R
10
Выполнение работ Генподрядчиком-вендором по монтажу АФТ, основного оборудования, проведение ПНР, включение БС в ТЭ, в соответствии с условиями действующих сервисных контрактов
R
11
Сдача монтажных и пуско-наладочных работ Заказчику
S
R
12
Получение и передача Заказчику разрешения Р2
R
Сторона, отмеченная знаком “R”, несет ответственность за выполнение действий.
Сторона, отмеченная знаком "S", участвует в процессе.
ДОГОВОР № _________________
г. ____________________
«__»______________ 20___ г.
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС», ОГРН 1027700149124), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, ___________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Понятия и термины, используемые в Договоре, по всему тексту имеют значения, указанные ниже:
Стороны
Заказчик и Генподрядчик.
Арендодатель
Собственник (владелец) пользователь мест(а) строительства и размещения Объекта (Площадки), имеющий право передавать Площадку в аренду. Если Заказчик и Генподрядчик достигнут соответствующего соглашения, понятие «Арендодатель» будет включать также владельца (пользователя) Площадки, имеющего право заключать иные договоры о предоставлении Площадки для строительства (размещения Оборудования Заказчика).
Базовая станция
Комплекс приемопередающего оборудования базовой станции сотовой связи, антенно-фидерных устройств, оборудования соединительных линий, устройств бесперебойного электропитания, охранно-пожарной сигнализации, кондиционирования и вентиляции воздуха и инфраструктура, необходимая для размещения и функционирования данного оборудования.
Объект
Комплекс технологического оборудования базовых и/или радиорелейных станций, контроллеров, репитеров, а также антенно-фидерных устройств, оборудования соединительных линий, устройств бесперебойного электропитания, охранно-пожарной сигнализации, кондиционирования и вентиляции воздуха, объединенных общей инфраструктурой, необходимой для размещения и функционирования данного оборудования. Индивидуализирующим признаком Объекта является его адрес, указываемый во всех Заказах, относящихся к данному Объекту.
Антенная опора
Высотное сооружение, представляющее собой свободностоящую пространственную стержневую металлическую или железобетонную конструкцию (башня, мачта, столб), предназначенную для размещения и обслуживания комплекта антенно-фидерного оборудования базовой станции сотовой связи. Антенные опоры могут размещаться на земле и/или на кровлях зданий (сооружений)
Объект типа ПЗ
Объект со строительством антенной опоры на земле
Объект типа ПК
Объект без строительства антенной опоры на земле, с размещением антенно-фидерной системы на кровле (парапетах) зданий, сооружений, дымовых трубах и антенных опорах других владельцев.
Временные сооружения
Здания и сооружения любого типа, устанавливаемые на строительной площадке, необходимые для выполнения работ по исполнению настоящего Договора.
Исполнительная
документация
Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, по мере завершения определенных проектной документацией работ.
Приемо-сдаточная
документация
Документация, указанная в Приложениях HYPERLINK \l "_Hlk256750735" \s "1,14927,14928,0,,7" LINK Word.Document.8 "D:\\2010\\тендер 2010\\Дог2010 ЮЕГ\\Договор подряда\\драфт тип Д v 260410.doc" "_Hlk256750735" \a \r \* MERGEFORMAT 7 - LINK Word.Document.8 "D:\\2010\\тендер 2010\\Дог2010 ЮЕГ\\Договор подряда\\драфт тип Д v 260410.doc" "_Hlk256750841" \a \r \* MERGEFORMAT 8 к настоящему Договору).
Площадка
Территория, на которой осуществляется строительство Объекта, в том числе: проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по прокладке коммуникаций, пуско-наладочные работы. Для целей Договора приобъектный склад хранения Материалов и Оборудования также является Площадкой.
Проектно-сметная
документация
Проектная и рабочая документация и иная техническая документация, определяющая объем, содержание и стоимость Работ, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП.
Разрешительная
документация
Документация, подлежащая передаче Генподрядчиком Заказчику, включающая в себя все необходимые в соответствии с применимыми правовыми нормами согласования по строительству и сдаче Объекта в эксплуатацию, земельно-правовые и иные документы, в т.ч. необходимые для государственной регистрации права собственности Заказчика на Антенную опору, построенную Генподрядчиком в рамках соответствующего Заказа.
Эксплуатационная
документация
Техническая документация, передаваемая Генподрядчиком Заказчику, по обеспечению эксплуатации и техобслуживания оборудования и систем, поставляемых Подрядчиком, включенных в Объект в рамках выполнения Работ.
Работы
Работы и услуги по созданию, дооборудованию/модернизации Объекта, которые могут включать в себя, в зависимости от Заказа, поиск площадки под строительство и размещение Объекта, оформление арендно-договорных отношений, оформление Разрешительной документации, проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, осуществление авторского надзора, устранение недоделок и дефектов Работ, выявленных в процессе выполнения Работ и периода Гарантийной эксплуатации, ввод Объекта в эксплуатацию, выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и/или Заказами.
Скрытые работы
Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Объекта рабочей комиссии и предъявляемые Генподрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.
Материалы
Расходные, строительные, отделочные и прочие материалы, необходимые для выполнения Работ.
День/дни/х-дневный срок
Календарный день/календарные дни/срок, исчисляемый календарными днями, если иное прямо не предусмотрено настоящим договором.
Акт о приемке
выполненных Работ
Документ, подтверждающий выполнение всех обязательств Генподрядчика в соответствии с Заказом «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, Приемка» и включающий в себя, в случае выполнения строительных работ, помимо прочего, приложения: «Акт о приемке выполненных работ» (КС-2) и «Справка стоимости выполненных работ и затрат» (КС-3).
Акт сдачи-приемки
выполненных Работ
Документ, подтверждающий выполнение всех обязательств Генподрядчика по Заказам, за исключением Заказа на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Акт приемки законченного строительством Объекта
Акт (форма КС-11), составляемый Генподрядчиком, подписываемый Сторонами, подтверждающий выполнение Генподрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте.
Акт технической приемки технологического
оборудования
Акт, составляемый Генподрядчиком, подписываемый Сторонами, подтверждающий выполнение Генподрядчиком монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте.
Разрешение
на строительство Объекта
Документ (форма, утвержденная постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 г. № 698), выданный в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, дающий застройщику право осуществлять строительство объектов капитального строительства. При согласовании данного определения Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент подписания настоящего Договора (Постановление Правительства РФ 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов настоящее определение автоматически изменяется в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) нормативными правовыми актами.
Разрешение
на ввод Объекта
в эксплуатацию
Документ (форма, утвержденная постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 г. № 698), подтверждающий соответствие Объекта связи с Антенной опорой на земле требованиям технических регламентов, норм и правил, проектной документации и пр. При согласовании данного определения Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент подписания настоящего Договора (Постановление Правительства РФ 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов настоящее определение автоматически изменяется в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) нормативными правовыми актами.
Гарантийный срок
Срок гарантии нормальной работы результатов выполненных по настоящему Договору Работ, инженерных систем, оборудования, материалов, сданных Заказчику, выявление неисправности (недостатки, дефекты) Объекта в течение которого даёт Заказчику право предъявить Генподрядчику требования по статье 9 «Гарантии» настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре.
Специалисты и рабочие Генподрядчика/Персонал Генподрядчика
Лица, обладающие соответствующей квалификацией, привлекаемые Генподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
Представитель
Генподрядчика
Уполномоченное Генподрядчиком лицо, представляющее на основании предоставленных ему полномочий и в соответствии с настоящим Договором интересы Генподрядчика на строительной площадке, и которое от имени и за счет Генподрядчика совершает все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ по Договору в пределах своих полномочий.
Акт освидетельствования скрытых работ
Документ, подтверждающий, что Скрытые работы выполнены Генподрядчиком надлежащим образом в соответствии с проектной и рабочей документацией, проверены и одобрены Заказчиком до их закрытия.
Дата начала Работ
Конкретная дата, определенная Заказом.
СНиП
Строительные нормы и правила, установленные законодательными и нормативными актами на территории Российской Федерации на дату подписания Договора, обязательны к исполнению Сторонами.
Представитель Заказчика
Надлежащим образом уполномоченное лицо, которое в соответствии с предоставленными ему полномочиями и на основании настоящего Договора от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, осуществляет проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Договора, Заказа, СНиП и выполняет иные действия от имени и в интересах Заказчика.
Субподрядчик
Лицо, привлеченное Генподрядчиком для выполнения части Работ или лицо, которому была передана часть Работ на основании договора субподряда с согласия Заказчика.
Коммуникации
Инженерные сети, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
Оборудование Заказчика
Оборудование и материалы, передаваемые Заказчиком Генподрядчику для создания Объекта. Доставка оборудования и материалов на Площадку осуществляется Генподрядчиком.
Заказ
Приложение к Договору, в котором Стороны оговаривают местонахождение Площадки, перечень, стоимость и сроки выполнения Работ на определенном Объекте.
Заказ оформляется Генподрядчиком и подписывается сторонами (Заказ Y/Z, где Y - № Заказа, Z - № БС).
Перечень работ и отчетных документов приводится в каждом Заказе, а также в пункте «Обязанности Генподрядчика».
К каждому Заказу прилагается Сметный расчет, на основании которого определяется стоимость работ по Заказу.
Комплекс Работ
Совокупность Работ, указанных во всех подписанных Сторонами Заказах (включая в частности, но не ограничиваясь указанным далее, основные Заказы к предварительному договору / предварительным договорам) относительно соответствующего Объекта.
Свидетельство СРО
Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выданной Саморегулируемой организацией.
Саморегулируемые организации (СРО)
Некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. При согласовании данного определения Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент подписания настоящего Договора (Градостроительный кодекс РФ) и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов настоящее определение автоматически изменяется таким образом, что под понятием «Саморегулируемые организации» понимаются все (вне зависимости от количества) органы и организации, осуществляющие подготовку и выдачу разрешительной документации (например: свидетельства о допуске к работам, лицензии и т.п.), необходимой лицу, выполняющему работы по выполнению инженерных изысканий, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, для проведения таких работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Техническая документация
Документы, используемые при проектировании, создании (изготовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов: зданий, сооружений, программного и аппаратного обеспечения (Проектно-сметная, Исполнительная, Приемо-сдаточная и эксплуатационная документация).
При этом следующие параметры:
(а) какая из Сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию;
(б) состав документации;
(в) содержание документации;
определяются в соответствии с соответствующими Заказами.
Передаваемые Объекты
Все и любые вещи, являющиеся или не являющиеся объектами интеллектуальных прав, которые Генподрядчик передаёт Заказчику по настоящему Договору.
Рабочая комиссия
Временный коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком в целях комплексной проверки готовности законченного строительством Объекта.
Комиссия по технической приёмке
Временный коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком в целях комплексной проверки полноты и качества монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте.
Чек-лист
Документ, содержащий полный перечень и содержание проверок, проводимых в ходе приемки СМР и технической приемки технологического оборудования. Предназначен для обеспечения контроля за выполнением проверок в полном объеме, сбора полученных результатов и использования при расчете показателей качества.
Организация
электроэнергетики
Организация, имеющая, в соответствии с применимыми правовыми нормами, право поставлять электрическую энергию и/или осуществлять иную деятельность, необходимую для обеспечения энергоснабжения Объекта в процессе хозяйственной деятельности Заказчика.
Организации по проведению государственной экспертизы (ОПГЭ)
Уполномоченные на проведение государственной экспертизы органы исполнительной власти, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству регионального развития Российской Федерации. При согласовании данного определения Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент подписания настоящего Договора (Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. №145) и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов настоящее определение автоматически изменяется таким образом, что под понятием «Организации по проведению государственной экспертизы» понимаются все (вне зависимости от количества) органы и организации, уполномоченные на проведение государственной экспертизы в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) нормативными правовыми актами.
Государственная экспертиза (государственная экспертиза, Госэкспертиза, госэкспертиза)
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проводимая в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами.
Ростехнадзор
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. При согласовании настоящего определения Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент заключения настоящего Договора (в частности - Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004г. «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов настоящее определение автоматически изменяется таким образом, что под понятием «Ростехнадзор» понимаются все (вне зависимости от количества) органы и организации, имеющие соответствующую компетенцию в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) нормативными правовыми актами.
Инженерная организация
Организация, привлекаемая Заказчиком в целях осуществления контроля и надзора за строительством и/или принятия от имени Заказчика решений во взаимодействиях с Генподрядчиком и имеющая следующие функции: ____________________________________________________
/ПРИМЕЧАНИЕ, НЕ ВНОСИМОЕ В ДОГОВОР: ст.749 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что в случае привлечения инженерной организации в договоре строительного подряда предусматриваются функции такой организации, связанные с последствиями её действий для подрядчика (в данном случае – Генподрядчика)/.
1.2. Перечень приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:
HYPERLINK "Прил%201%20к%20Договору%20(ТЦП).xls" Приложение 1 . Цены работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании и модернизации объектов.
HYPERLINK "Прил%202%20к%20Дог%20Форма%20Заказа%201%20эт.doc" Приложение 2 . Форма Заказа «Поиск площадки для размещения Объекта».
HYPERLINK "Прил%202_1%20к%20Дог%20задание%20на%20поиск.doc" Приложение 2.1 . Форма Задания на поиск площадки (Приложение №1 к Заказу ).
HYPERLINK "Прил%202_2%20к%20Дог%20Сметн%20расч%201%20этап.xls" Приложение 2.2 . Форма Сметного расчета к Заказу на поиск площадки для размещения Объекта (Приложение №2 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%202_3%20к%20Дог%20отчет%20по%20выбору%20площадки.doc" Приложение 2.3 . Форма Отчета по выбранной Генподрядчиком площадке (Приложение №3 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%203%20к%20Дог%20%20Форма%20Заказа%202%20эт.doc" Приложение 3 . Форма Заказа «Оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований».
HYPERLINK "Прил%203_1%20к%20Дог%20Сметный%20расчет%202%20этап.xls" Приложение 3.1 . Форма Сметного расчета к Заказу на оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований (Приложение №1 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%203_2%20к%20Дог%20отч%20опред%20коорд.doc" Приложение 3.2 . Форма Отчета по определению географических координат Объекта (Приложение №2 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%204%20к%20Дог%20%20Форма%20Заказа%203%20эт.%20+Приложение%204.1.doc" Приложение 4 . Форма Заказа «Проектно - изыскательские работы, проведение экспертиз».
Приложение 4.1. Форма Задания на проектирование (Приложение №1 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%204_2%20к%20Дог%20Сметный%20расчет%203%20этап.xls" Приложение 4.2 . Форма Сметного расчета к Заказу на проектно-изыскательские работы, проведение экспертиз (Приложение №2 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%205%20к%20Дог%20%20Форма%20Заказа%204%20эт.doc" Приложение 5 . Форма Заказа «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, Приемка».
HYPERLINK "Прил%205_1%20к%20Дог%20Сметный%20расчет%204%20этап.xls" Приложение 5.1 . Форма Сметного расчета к Заказу на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (Приложение №1 к Заказу).
HYPERLINK "Прил%206%20к%20Дог%20%20Форма%20Разделит_вед%20поставки.xls" Приложение 6 . Форма Разделительной ведомости поставки оборудования, материалов и комплектующих, предоставляемых Заказчиком и Генподрядчиком.
HYPERLINK "Прил%207%20к%20Дог%20перечень%20ПСД%20СМР.doc" Приложение 7 . Перечень приемо-сдаточной документации для сдачи строительно-монтажных работ на Объекте.
HYPERLINK "Прил%208%20к%20Дог%20перечень%20ПСД%20ПНР.doc" Приложение 8 . Перечень приемо-сдаточной документации по инсталляции основного технологического оборудования.
HYPERLINK "Прил%209%20к%20Дог%20ТЗ%20%20БС.doc" Приложение 9 . Техническое задание на создание объекта – базовой станции.
HYPERLINK "Прил%2013%20к%20Дог%20Согл%20конф.docx" Приложение 13 . Соглашение о конфиденциальности.
Приложение 14. Форма предварительного договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон при подаче Заказчиком Заказов Генподрядчику и исполнении Генподрядчиком Заказов Заказчика на территории Пензенской области. Заказчик вправе заказать, а Генподрядчик в каждом таком случае обязан исполнить работы, услуги и иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами. Формы Заказов приведены в Приложениях к Договору. Положения Договора применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе прямо не предусмотрено иное.
2.2. Стороны могут заключать предварительные договоры на заключение Заказов в будущем. Форма предварительного договора приведена в Приложении 14 к Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. При отсутствии обоснованных возражений рассматривать, утверждать и подписывать предоставляемую Генподрядчиком документацию (в том числе договоры аренды, договоры пользования и т.п.), необходимую для выполнения Работ. Заказчик не обязан участвовать вместе с Генподрядчиком и/или любым субподрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
3.1.2. Обеспечивать финансирование Работ в порядке, предусмотренном разделом 5 «Стоимость Работ, порядок оплаты» Договора.
3.1.3. Оказывать Генподрядчику, в случаях, устанавливаемых соглашением Сторон, необходимое содействие в рамках выполнения подписанных Заказов.
3.1.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
3.1.5. При отсутствии обоснованных замечаний осуществлять приемку Работ (этапов) по соответствующему Объекту в соответствии с положениями раздела 8 «Приёмка выполненных работ».
3.1.6. В течение десяти дней с момента подписания Договора выдать Генподрядчику доверенность на совершение действий, указанных в п.4.1.2.
3.2. Заказчик имеет право, в частности:
3.2.1. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками, не вмешиваясь в оперативную деятельность Генподрядчика.
3.2.2. Передавать свои функции (или часть своих функций) третьим лицам.
3.2.3. Передавать техническую документацию, полученную от Генподрядчика, третьим лицам и/или разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Генподрядчика в любом из следующих случаев: (а) если это необходимо для предъявления компетентным государственным и/или муниципальным органам, уполномоченным организациям, (б) если такая передача осуществляется лицам, работающим в организации Заказчика по гражданско-правовым договорам и/или договорам на предоставление персонала.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА
4.1. Генподрядчик обязан в счет стоимости Работ по Договору, в соответствии с Заказами Заказчика и в зависимости от характера поручения по каждому Заказу:
4.1.1. Руководствуясь положениями Договора, нормативными документами Российской Федерации, а также иными применимыми нормами и нормативами, в т.ч. в области, проектирования, строительства и связи, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями изготовителей изделий, используемых при производстве Работ, выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, и сдать Заказчику готовый к эксплуатации Объект;
4.1.2. В соответствии с выданной Заказчиком доверенностью осуществить комплекс Работ по поиску Площадки, проведению переговоров с Арендодателями по оформлению договоров аренды (иных договоров, например договоров пользования) для строительства и размещения Объекта, отвода земельных участков под строительство Объекта, получению полного пакета необходимых, в соответствии с действующим законодательством, разрешений, документов, согласований, заключений, технических условий надзорных и других заинтересованных организаций, лиц на проектирование и строительство Объекта.
4.1.3. Предоставлять Заказчику на предварительное согласование и последующее подписание договоры на размещение технических средств и оборудования Объекта, договоры аренды земельных участков под размещение Антенных опор. На переговорах с Арендодателем использовать типовые формы договоров, которые предоставляются Заказчиком по требованию Генподрядчика.
В случае несогласия Арендодателя с условиями типовых форм Генподрядчик обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.
При недостижении согласия между Заказчиком и Арендодателем Генподрядчик обязан за свой счет возобновить Работы по поиску площадки для размещения Объекта до момента заключения между Заказчиком и Арендодателем соответствующих договоров. При этом ранее подписанный Сторонами «Акт сдачи-приемки выполненных работ» по поиску площадки аннулируется. Указанные риски Генподрядчика входят в стоимость Заказа по поиску площадки для размещения Объекта.
Вместе с договорами, указанными в настоящем пункте, Генподрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:
- нотариально заверенную копию свидетельства о праве собственности, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на данный объект или (по согласованию с Заказчиком) другой документ, подтверждающий право Арендодателя заключать договоры аренды (иные договоры, обеспечивающие Заказчику возможность использовать соответствующий объект недвижимости);
- документ (документы), подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор аренды (иной договор, обеспечивающий Заказчику возможность использовать соответствующий объект недвижимости);
- нотариально заверенные копии учредительных документов Арендодателя, в том числе копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- список лиц и их контактные телефоны со стороны Арендодателя, ответственных за заключение договора аренды (иного договора, обеспечивающего Заказчику возможность использовать соответствующий объект недвижимости);
- согласованный с Арендодателем «Акт обследования площадки» (содержащий, в обязательном порядке, основные технические решения по размещению Объекта).
4.1.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком Задание на проектирование Объекта и осуществить Работы по подготовке Проектно-сметной документации.
4.1.5. Получить положительное заключение Госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (при проектировании объекта с антенной опорой на земле, в иных случаях, установленных применимыми правовыми нормами).
4.1.6. Получить Разрешение на строительство Объекта (при строительстве объекта с антенной опорой на земле, в иных случаях, установленных применимыми правовыми нормами).
4.1.7. Известить органы Ростехнадзора о начале работ (при строительстве объекта с антенной опорой на земле, в иных случаях, установленных применимыми правовыми нормами).
4.1.8. Подготовить Площадку для возведения Объекта, производить Работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, рабочими чертежами, требованиями СНиП, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда.
4.1.9. Своевременно приобретать и доставлять на Площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;
4.1.10. Не допускать использования в ходе строительства Объекта материалов и оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных работ и охране окружающей среды.
4.1.11. При необходимости возвести на площадке Временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ.
4.1.12. Получить санитарно-эпидемиологические заключения на проектную документацию и Передаваемые объекты и передать их Заказчику в соответствии с положениями настоящего Договора.
4.1.13. Письменно согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций и перечень выполняемых ими Работ, нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение привлеченными Генподрядчиком Субподрядчиками их части Работ по созданию Объекта и координацию их деятельности.
4.1.14. Своевременно предъявлять претензии поставщикам и Субподрядчикам по поводу невыполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.
4.1.15. По согласованию с Заказчиком выполнять технические условия, полученные от третьих лиц.
4.1.16. В течение одного дня известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить производство Работ, в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.
4.1.17. Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться в ходе выполнения Работ.
4.1.18. Обеспечить содержание и уборку Площадки и прилегающей к ней территории (уличной полосы).
4.1.19. Осуществить любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства Объекта и достижение качественных показателей в соответствии со СНиП.
4.1.20. При исполнении настоящего Договора не использовать никаких изделий и материалов, не соответствующих применимым, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
4.1.21. Передать Заказчику не позднее начала сдачи-приёмки по соответствующему этапу сертификаты соответствия на Передаваемые объекты, санитарно-эпидемиологические заключения на Передаваемые объекты (включая в частности, но не ограничиваясь указанным далее, проектную документацию, базовую станцию), лицензии и Свидетельства СРО Генподрядчика на выполнение проектных и строительных работ, проектную, исполнительную, разрешительную, эксплуатационную (включая, в частности, но не ограничиваясь указанным далее, инструкции по эксплуатации – п. 4.1.29) и иную документацию, необходимую для нормального функционирования Объекта в соответствии с применимыми правовыми нормами. Во избежание сомнений, непередача Заказчику документации считается основанием для отказа Заказчика от приёмки соответствующих Работ.
4.1.22. Письменно известить Заказчика о готовности Объекта к приемке Рабочей комиссией.
4.1.23. В трехдневный срок с даты утверждения Заказчиком, в зависимости от Комплекса Работ, «Акта приемки законченного строительством Объекта» (п.8.7) или «Акта технической приемки технологического оборудования» (п.8.11) освободить Площадку, т.е. вывезти за пределы Площадки принадлежащие Генподрядчику и/или Субподрядчикам (как на праве собственности, так и на праве аренды или на ином праве) строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также мусор. При необходимости провести рекультивацию и уборку прилегающей к Площадке территории.
4.1.24. Согласовывать с Заказчиком (за 10 дней до вывоза) перечень и время вывоза Генподрядчиком со склада Оборудования Заказчика, а также нести материальную ответственность за полученное Оборудование Заказчика с момента его получения.
4.1.25. Сдать Объект комиссии по технической приемке Заказчика с оформлением «Акта технической приемки технологического оборудования».
4.1.26. Получить оформленное установленным порядком на Заказчика Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленными в РФ (субъекте РФ) территориальными строительными нормами (при строительстве Объекта с антенной опорой на земле).
4.1.27. Неукоснительно исполнять указания Инженерной организации, данные Инженерной организацией в пределах её полномочий.
4.1.28. Нести материальную ответственность за уничтожение или порчу Объекта, материалов и результатов Работ и находящегося на Объекте имущества Заказчика и третьих лиц, вплоть до подписания обеими Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (КС-2) или, в зависимости от Комплекса Работ, «Акта технической приемки технологического оборудования» (п.8.11).
4.1.29. До сдачи Объекта в эксплуатацию предоставить Заказчику информацию по правильному обслуживанию, уходу и ремонту всего Оборудования, установленного Генподрядчиком в рамках выполнения Работ. Для этих целей Генподрядчик предоставит Заказчику техническую документацию и соответствующие инструкции по уходу и эксплуатации на русском языке, а в случае отсутствия русского варианта – на языках стран фирм- производителей.
4.1.30. Представить на согласование Представителю Заказчика образцы используемых строительных и отделочных материалов, в также оборудования до первого их использования и предоставить сертификаты качества и безопасности применяемых материалов и оборудования на русском языке.
4.1.31. Все обязательства и расходы, связанные с поездками и пребыванием на территории РФ специалистов и рабочих Генподрядчика, несет Генподрядчик. Генподрядчик также несет исключительную ответственность за соблюдение специалистами и рабочими Генподрядчика, а также привлеченными Субподрядчиками законодательства, определяющего условия и порядок пребывания и работы в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
4.1.32. Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ, как в отношении Персонала Генподрядчика, так и иных лиц, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика и/или его Персонала.
4.1.33. Представлять Заказчику письменный еженедельный отчет о текущем статусе выполнения Работ на Площадках по каждому Заказу (по требованию Заказчика и по утвержденной Заказчиком форме).
4.1.34. По требованию Заказчика, в 3-дневный срок предоставить планы–графики выполнения Работ, составленные в соответствии с настоящим Договором и соответствующим Заказом и по Объекту в целом.
4.1.35. Использовать только сертифицированное и поверенное оборудование.
4.1.36. Привлекать только те субподрядные организации, которые имеют необходимые лицензии (Свидетельства СРО).
4.1.37. Обеспечить в соответствии с принятыми в ОАО «МТС» процедурами демонтаж, упаковку, маркировку, транспортировку и сдачу демонтируемого оборудования Заказчика на склад Заказчика.
4.1.38. При наличии отрицательного заключения ОПГЭ на проектную документацию (результаты инженерных изысканий) – с соблюдением сроков выполнения соответствующего Заказа устранить недостатки и вновь предъявить проектную документацию (результаты инженерных изысканий) на согласование в ОПГЭ, при этом: (-) данное обязательство выполняется неограниченное количество раз и считается исполненным с момента получения положительного заключения ОПГЭ на проектную документацию (результаты инженерных изысканий), (-) вознаграждение Генподрядчика за выполнение данного обязательства и все расходы по исполнению данного обязательства включены в общую сумму Договора, так что исполнение данного обязательства во всех случаях происходит без какой бы то ни было дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
4.1.39. Предоставлять Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» (КС-2) и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (КС-3) не позднее трех дней с даты подписания «Акта приемки законченного строительством Объекта» (КС-11) и «Акта технической приёмки технологического оборудования».
4.1.40. При осуществлении переговоров о размещении Объекта на земельном участке или ином объекте недвижимости Генподрядчик обязан в каждом случае приложить все возможные усилия для заключения договора аренды. В случае отказа контрагента от заключения договора аренды Генподрядчик обязан предоставить Заказчику документ, подтверждающий такой отказ, и запросить указаний Заказчика относительно дальнейших действий.
4.1.41. По окончании проведения работ в кратчайшие сроки разобрать и вывезти с Объекта Временные сооружения, принадлежащие Генподрядчику и/или Субподрядчику.
4.1.42. Поручать выполнение действий, совершаемых от имени Генподрядчика (например, подписание актов и т.п.) только надлежаще уполномоченным лицам; соответственно, в каждом случае совершения таких действий Заказчик вправе считать, что они совершены надлежаще уполномоченным лицом, полномочия которого явствуют из обстановки.
4.1.43. Выполнить иные обязательства, вытекающие из настоящего Договора и/или нормативных правовых актов.
4.2. Генподрядчик имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способ исполнения Заказов.
4.2.2. По согласованию с Заказчиком заключать договоры с субподрядными организациями, поставщиками и иным Субподрядчиками, необходимость в сотрудничестве с которыми может возникнуть в ходе исполнения договора.
4.2.3. В целях исполнения своих обязательств по оформлению земельных участков под строительство Объекта, получению согласований, документов, технических условий, необходимых для проектирования, строительства, ввода Объекта в эксплуатацию, действовать от имени и по поручению Заказчика в соответствии с полномочиями, установленными в доверенности.
4.3. За исключением случаев, когда право Генподрядчика (подрядчика, агента) отказаться от исполнения договора установлено императивными нормами законодательства, Генподрядчик не имеет права ни в каком случае отказаться от исполнения настоящего Договора, даже если такой отказ от исполнения вызван неисполнением Заказчиком каких-либо обязательств по настоящему Договору.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость Работ указывается в соответствующих Заказах. Стоимость Работ включает в себя как вознаграждение Генподрядчика за выполнение всех его обязанностей, указанных в Договоре, Заказах, так и все расходы Генподрядчика по выполнению настоящего Договора и Заказов, а также стоимость всех Передаваемых объектов и их доставки.
5.2. Заказчик проводит с Генподрядчиком расчёт по Заказам «Поиск площадки для размещения Объекта» и «Оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований» по факту выполнения Работ в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения счетов, выставленных на основании подписанных обеими Сторонами Актов сдачи-приемки работ по каждому Заказу.
5.3. Заказчик проводит с Генподрядчиком расчёт по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение экспертиз» в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения счета, выставленного на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи - приемки работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение экспертиз»..
5.4. В течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения счета, выставленного на основании подписанного Заказа «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, Приемка», Заказчик перечисляет Генподрядчику аванс 30% (Тридцать процентов) от общей стоимости Работ по указанному Заказу.
5.5. Заказчик проводит с Генподрядчиком окончательный расчёт по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, Приемка» в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами «Акта приемки законченного строительством Объекта» (КС-11), «Акта технической приемки технологического оборудования», «Акта о приемке выполненных работ» (КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (КС-3).
5.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчётного счёта Заказчика, соответственно местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является место нахождения расчётного счёта Заказчика на момент такого списания.
5.7. Экономия подрядчика (п.2 ст. 710 Гражданского кодекса РФ) разделяется между Сторонами в равных долях.
5.8. Плательщиком и выгодоприобретателем является Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Ульяновской области.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в соответствующих Заказах. Однако, продолжительность выполнения всего Комплекса Работ не должна превышать:
- если Комплекс Работ предусматривает модернизацию существующих и/или организацию новых радиорелейных линий - 30 (тридцать) календарных дней;
- если Комплекс Работ предусматривает модернизацию существующих площадок и/или установку репитеров – 60 (шестьдесят) календарных дней;
- если Комплекс Работ предусматривает строительство базовой станции без строительства антенной опоры на земле, контроллера – 150 (сто пятьдесят) календарных дней,
- если Комплекс Работ предусматривает строительство базовой станции со строительством антенной опоры на земле – 300 (триста) календарных дней.
Указанные в настоящем пункте 6.1 сроки отсчитываются с более раннего из следующего: (а) момент подписания Сторонами первого из Заказов, относящихся к Комплексу Работ, (б) момент подписания Сторонами предварительного договора, по которому предполагается заключение Заказа, относящегося к Комплексу Работ.
6.2. Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных Работ по соответствующему Заказу.
6.3. Срок выполнения Работ может быть увеличен Сторонами в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению Работ в вышеуказанный срок, и, как следствие, препятствующих исполнению обязательств Сторон по договору. Дальнейшие действия Сторон в таком случае описываются Разделом 11 Договора.
7. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
7.1. Представительство:
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по договору, Заказчик назначает своего представителя на Площадке, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора, проектной документации, строительным нормам и правилам.
7.1.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по договору, Генподрядчик назначает своего представителя на Площадке, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ субподрядными организациями.
7.2. Журналы работ:
7.2.1. С момента начала строительных Работ и до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства строительных Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством строительных Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
7.2.2. Журнал должен быть подготовлен Генподрядчиком и прошит, а листы журнала должны быть пронумерованы. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителем Генподрядчика на Объекте.
7.2.3. Наряду с общим журналом Работ (п.7.2.1) Генподрядчик обязуется вести отдельные журналы по отдельным видам строительных Работ, в частности (и в зависимости от Комплекса Работ):
- Журнал бетонных работ;
- Журнал сварочных работ;
- Журнал монтажных работ;
- Журнал сваебойных работ.
7.2.4. При строительстве Объекта с антенной опорой на земле все указанные в настоящем пункте 7.2 журналы должны быть в установленном порядке зарегистрированы в Ростехнадзоре. Обеспечение такой регистрации является обязанностью Генподрядчика, вознаграждение за исполнение этой обязанности и все расходы по исполнению этой обязанности входят в цену настоящего Договора.
7.2.5. Заказчик имеет право проверять записи в любом журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Генподрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, в срок, обеспечивающий соблюдение сроков выполнения Работ по соответствующему Заказу.
7.3. Скрытые Работы:
7.3.1. Генподрядчик письменно уведомляет Заказчика, о необходимости проведения приемки Скрытых Работ, подлежащих закрытию последующими строительными Работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени, отчества и местонахождения на Объекте представителя Генподрядчика.
7.3.2. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых Работ, устраняются силами и средствами Генподрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков строительства Объекта. В этом случае «Акт освидетельствования Скрытых работ» составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков в вышеуказанном порядке.
7.3.3. После подписания «Акта освидетельствования Скрытых работ» Генподрядчик приступает к выполнению последующих строительных Работ.
7.4. Испытания оборудования:
7.4.1. По окончании монтажа инженерных систем и оборудования Объекта Генподрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированных систем и оборудования, а также необходимые измерения. Данные испытания проводятся в соответствии с документом «Программа и методика технических испытаний системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM при приёмке и вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта связи» (РД 45.151-2000) (с учётом положений пункта 12.2).
7.5. Контроль и надзор Заказчика за выполнением Работ:
7.5.1. Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
7.5.2. Заказчик или его представители производят проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов условиям договора и проектной документации.
7.5.3. Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.
7.6. Поскольку по настоящему Договору все обязанности по обеспечению наличия земельного участка и готовности земельного участка возложены на Генподрядчика, последний несёт перед Заказчиком ответственность за непредоставление земельного участка для строительства в установленные сроки.
8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. После выполнения работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта» (п. 2.1. Заказа), Генподрядчик предъявляет результаты Работ (п. 2.2. Заказа) к приёмке Заказчику. Заказчик производит приемку, и в зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы (выбирает одну из предложенных площадок-кандидатов) и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;
- направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от предложенных площадок-кандидатов, с требованием возобновить поиск (выполнение работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта»), после выполнения которого проводится повторная приемка результатов Работ.
8.2. После выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований» (п. 2.1. Заказа), Генподрядчик предъявляет результаты Работ (п. 2.2. Заказа) к приёмке Заказчику. Заказчик производит приемку и в зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;
- направляет Генподрядчику письменно мотивированный отказ от приемки результата Работ с перечнем замечаний.
Повторная приемка назначается после устранения Генподрядчиком замечаний Заказчика.
8.3. После выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы, проведение экспертиз» (п. 2.1. Заказа), Генподрядчик предъявляет результаты Работ (п. 2.2. Заказа) к приёмке Заказчику. Заказчик производит приемку и в зависимости от результата приемки:
- принимает выполненные Работы и подписывает «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;
- направляет Генподрядчику письменно мотивированный отказ от приемки результата Работ с перечнем замечаний.
Повторная приемка назначается после устранения Генподрядчиком замечаний Заказчика.
8.4. Приемка законченного строительством Объекта производится в соответствии с действующим законодательством РФ и действующими стандартами Заказчика по Чек-листам.
8.5. После выполнения строительно-монтажных Работ Заказа «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, Приёмка» Генподрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании Работ с подтверждением соответствия выполненных Работ проектной и рабочей документации. Заказчик, получив уведомление Генподрядчика об окончании Работ, письменно уведомляет Генподрядчика о дате приёмки, которая должна состояться не позднее пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления от Генподрядчика и комплекта приемо-сдаточной и исполнительной документации.
8.6. В назначенное Заказчиком время стороны направляют своих представителей на Объект для сдачи-приемки Работ. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ проектно-сметной, исполнительной, приемо-сдаточной и разрешительной документации, а также полнота и правильность оформления вышеперечисленных документов.
8.7. Сдача строительно-монтажных Работ Генподрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется «Актом приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11). «Акт приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11) может быть подписан Заказчиком с Ведомостью замечаний в случае, если недостатки, по мнению Заказчика, являются несущественными.
8.8. При наличии существенных замечаний «Акт приемки законченного строительством Объекта» Заказчиком не подписывается.
8.9. После устранения Генподрядчиком недоделок и замечаний (в случае не подписания соответствующего акта) процедура проведения приёмки законченного строительством Объекта повторяется.
8.10. После выполнения монтажных и пуско-наладочных Работ Генподрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании Работ. Приемка должна состояться не позднее пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком от Генподрядчика письменного уведомления и комплекта приемо-сдаточной документации.
8.11. Сдача монтажных и пуско-наладочных Работ Генподрядчиком оформляется «Актом технической приемки технологического оборудования».
8.12. «Акт технической приемки технологического оборудования» может быть подписан Заказчиком с Ведомостью замечаний в случае, если недостатки, по мнению Заказчика, являются несущественными.
8.13. При наличии существенных замечаний «Акт технической приемки технологического оборудования» Заказчиком не подписывается.
8.14. После устранения Генподрядчиком недоделок и замечаний (в случае неподписания соответствующего акта) процедура проведения приёмки комиссией по технической приемке повторяется.
8.15. Приемка строительно-монтажных Работ (п. 8.4 – 8.7) и пуско-наладочных Работ (п. 8.8 – 8.9) может осуществляться одновременно.
8.16. Передача Заказчику законченного строительством Объекта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
8.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также материалов, оборудования до подписания «Акта о приемке выполненных работ» несёт Генподрядчик, а после подписания данного Акта - Заказчик.
8.18. При сдаче Работ Генподрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8.19. После подписания сторонами «Акта приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11), «Акта технической приемки технологического оборудования» и получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (при строительстве Объекта с антенной опорой на земле), Стороны подписывают «Акт о приемке выполненных работ» (КС-2) по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, Приемка».
8.20. К подписанным «Акту приемки законченным строительством Объекта» (КС-11) и «Акту технической приемки технологического оборудования» должны быть приложены Ведомости недостатков и Гарантийное письмо Генподрядчика с обязательством устранить выявленные недостатки в сроки, указанные в настоящем Договоре.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Генподрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их Технической документации, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Технической документацией и действующими строительными нормами и правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и Оборудования Заказчика установленного на Объекте, при условии соблюдения правил и норм их эксплуатации, а также при условии бесперебойного функционирования внешних городских инженерных и энергетических сетей и систем.
Срок даваемой Генподрядчиком по настоящему разделу гарантии нормальной работы/службы (Гарантийный срок) на:
результат выполненных Работ, качество которых подтверждается подписанным Сторонами «Актом приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11), составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания данного Акта;
оборудование, закупаемое и доставляемое на Объект Генподрядчиком, определяется предприятием-изготовителем, но в любом случае, не может составлять менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта технической приемки технологического оборудования»;
выполненные Работы, качество которых подтверждается подписанным Сторонами «Актом технической приемки технологического оборудования», составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания данного Акта.
9.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы Объекта, антикоррозийное покрытие металлоконструкций, инженерные системы, смонтированное оборудование и иные Работы, выполнение которых обеспечивал Генподрядчик.
9.3. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных Работ Заказчик направляет Генподрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего «Акта обнаружения дефектов», с указанием даты и времени.
9.4. Генподрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя для составления «Акта обнаружения дефектов», для согласования порядка и сроков их устранения.
9.4.1. В случае отсутствия представителя Генподрядчика в указанный срок, «Акт обнаружения дефектов» составляется, подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, направляется Генподрядчику и считается принятым Генподрядчиком. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Генподрядчика.
9.5. Генподрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Генподрядчиком, либо привлеченными им Субподрядчиками обязательств, в сроки, указанные в «Акте обнаружения дефектов», но в любом случае не превышающие 30 дней с даты направления Заказчиком уведомления по пункту 9.3.
9.6. Гарантийный срок всякий раз продлевается на период фактического устранения дефектов и недостатков. Периодом фактического устранения дефектов и недостатков является промежуток времени от подачи Заказчиком письменного уведомления (п.9.3) до момента приёмки Заказчиком выполненных Генподрядчиком работ по устранению соответствующих дефектов и недостатков.
9.7. При неисполнении Генподрядчиком обязанности по устранению дефектов и недостатков по п. 9.5 Заказчик вправе устранить недостатки Работ своими силами, при этом Генподрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих Работ, услуг третьим лицам, привлеченным для устранения дефектов и недостатков.
9.8. Случай не является гарантийным, то есть подпадающим под действие настоящей гарантии, если Генподрядчик докажет, что неисправность была вызвана несоблюдением Заказчиком правил эксплуатации Объекта или иными виновными действиями Заказчика или третьих лиц (за исключением третьих лиц, привлечённых Генподрядчиком к исполнению настоящего Договора). Однако, случай тем не менее является гарантийным, если дефект возник вследствие следования Заказчиком информации, предоставленной Генподрядчиком.
9.9. В случае, если дефекты (недостатки) выполненных Генподрядчиком Работ ведут к повреждению или вероятному повреждению имущества Заказчика, Генподрядчик обязан за собственный счёт и в сроки, указанные в п.9.4, устранить такие повреждения /вероятные повреждения имущества Заказчика, хотя бы данные повреждения/ вероятные повреждения и не подпадали под действие настоящей гарантии.
9.10. Генподрядчик гарантирует Заказчику проведение согласований, предусмотренных настоящим Договором и/или Заказами, в полном объёме, со всеми компетентными органами, в полном соответствии с требованиями настоящего Договора, и то, что все документы, переданные Генподрядчиком (в том числе также через третьих лиц) Заказчику, являются подлинными, должным образом оформленными документами, выданными компетентными органами/организациями и подписанными уполномоченными лицами. В случае если после подписания Заказчиком какого-либо из Актов о приёмки выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором, обнаруживается, что поручение в части согласований не выполнено Подрядчиком полностью или выполнено с отступлениями от положений настоящего Договора и/или соответствующего Заказа, Генподрядчик обязан устранить все такие недоделки и отступления и возместить Заказчику все убытки, возникшие на стороне Заказчика в связи с таким некачественным выполнением поручения Заказчика, что не лишает Заказчика иных прав Заказчика по настоящему Договору и законодательству РФ.
9.11. Генподрядчик гарантирует:
а. что вплоть до момента перехода права собственности на Передаваемые объекты к Заказчику Передаваемые объекты находятся в собственности Генподрядчика, не являются объектом каких бы то ни было прав или претензий третьих лиц, не находятся в залоге, не являются объектом обеспечительных мер, наложенных в соответствии с правовыми нормами России (во избежание сомнений, в целях настоящего подпункта право собственности понимается как право собственности на материальный объект), при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Генподрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;
б. что Передаваемые объекты должным образом, в соответствии с правовыми нормами России, прошли таможенную очистку и выпущены в режиме «для внутреннего потребления» без каких-либо условий (данная гарантия действует в отношении импортных Передаваемых объектов и/или импортных элементов Передаваемых объектов), при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Генподрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;
в. что передаваемые Заказчику Передаваемые объекты не содержит никаких элементов, при создании которых были нарушены права третьих лиц в части авторских прав, патентных прав, прав интеллектуальной собственности, прав на полезную модель или промышленный образец, иных аналогичных прав по какому бы то ни было законодательству, при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Исполнителем Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином.
В случае предъявления кем-либо к Заказчику претензий (требований), основанных на утверждении, что использование Заказчиком какого-либо из Передаваемых объектов нарушает права какого бы то ни было третьего лица, Генподрядчик обязан самостоятельно и за собственный счёт оградить Заказчика от всех таких претензий (требований) и возместить Заказчику все убытки, связанные с такими претензиями (требованиями), если не докажет, что основаниями для таких претензий (требований) явились неправомерные действия Заказчика.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку за следующие нарушения обязательств:
- за нарушение срока выполнения Комплекса Работ (п. 6.1), Заказчик имеет право требовать, а Генподрядчик в таком случае обязан уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммарной стоимости Работ всех Заказов, заключенных между Заказчиком и Генподрядчиком по соответствующему Комплексу Работ, за каждый день просрочки, но не более 20 % от этой стоимости;
- за нарушение какого-либо из сроков выполнения Работ по Заказу Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Работ по данному Заказу за каждый день просрочки, но не более 20 % от этой стоимости;
- за нарушение срока освобождения Площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Генподрядчику после завершения Работ имущества, Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 %(ноль целых три десятых) от стоимости Работ по соответствующему Заказу за каждый день просрочки, но не более 20 % от сметной стоимости;
- за некачественное выполнение Генподрядчиком Работ Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты неустойки в размере 20 % от сметной стоимости соответствующего вида Работ, выполненных некачественно;
- за нарушение срока устранения недостатков, указанных в уведомлении Заказчика по п.9.3 уплачивается неустойка в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Заказа, к которому относились некачественные Работы, указанные в Ведомости замечаний и/или «Акте обнаружения дефектов»;
10.2. В случае привлечения Заказчика к административной или иной ответственности по причине нарушения Генподрядчиком нормативніх правовых актов (в том числе в области строительства, земельных правоотношений, экологии), последний гарантирует возмещение убытков, понесенных Заказчиком.
10.3. В случае, если в результате ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик, в соответствии с нормами действующего законодательства будет обязан прекратить строительство Объекта, перенести (снести) Объект или не сможет эксплуатировать Объект по назначению, Генподрядчик возместит Заказчику убытки и выплатит неустойку в размере 100% от общей стоимости Заказов по соответствующему Комплексу Работ.
10.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.5. В случае нарушения условий о конфиденциальности, определенных в Разделе 16 Договора, виновная Сторона обязана оплатить неустойку в размере 5000 долларов США, в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка России на день оплаты за каждое нарушение.
10.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, которые несет другая Сторона.
10.7. Условия об уплате неустойки, возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а убытки возмещаются в срок, указанный в письменном требовании об их возмещении.
10.8. В случае, если какие-либо Работы по настоящему Договору выполнены с отступлениями от положений настоящего Договора / соответствующего Заказа и/или с недостатками, Заказчик вправе устранить такие отступления / недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, причём в каждом таком случае Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения расходов Заказчика на такое устранение отступлений / недостатков.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие непреодолимой силы, обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, будет являться достаточным подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
11.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по договору на весь период их действия.
В случае если действие обстоятельств обстоятельств непреодолимой силы продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Заказа, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения.
12. ДОГОВОР И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
12.1. Настоящий Договор заключён и подлежит исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае, если в настоящем Договоре указано, что те или иные обязательства подлежат исполнению в соответствии с нормативными правовыми актами, и после заключения настоящего Договора нормативные правовые акты изменяются, обязательства подлежат исполнению в соответствии со вновь введёнными нормативными правовыми актами. При этом срок исполнения обязательств не изменяется, а результат Работ на момент их сдачи должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на момент сдачи Результата Работ Заказчику.
12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, Стороны будут стремиться разрешить посредством переговоров.
12.4. В случае если указанные споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы (договорная подсудность).
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Генподрядчик гарантирует, что осуществляет все права и обязанности по настоящему договору на основании действующих Лицензий (Свидетельств СРО) на осуществление проектных и строительно-монтажных работ, функций Генподрядчика.
13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
14.2. Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора посредством предоставления Генподрядчику письменного уведомления, в этом случае Стороны проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Работ, и Заказчик оплачивает принятый им результат Работ, однако не несёт иной ответственности и/или иных обязательств перед Генподрядчиком.
14.3. Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ и помимо иных нарушений, определяемых как существенные нарушения договора в соответствии с законодательством России, следующие нарушения Генподрядчика рассматриваются как существенные нарушения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору:
а. задержка Генподрядчиком начала Работ по соответствующему Заказу более чем на 2 (Две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
б. нарушение Генподрядчиком сроков выполнения Работ, влекущее увеличение сроков окончания Работ по соответствующему Заказу более чем на один месяц;
в. несоблюдение Генподрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ;
г. аннулирование какой-либо из Лицензий (свидетельств СРО) Генподрядчика.
14.4. Допускается односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
14.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими Сторонами. В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего Договора, то силу будут иметь положения соглашений.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. С даты подписания Договора все предыдущие договоренности и переписка относительно его предмета и других существенных условий, признаются недействительными.
15.2. Договор и приложения к нему составлены на русском языке в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны.
15.3. Все ссылки на статьи, разделы, пункты, подпункты и приложения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, являются ссылками на статьи, разделы, пункты, подпункты настоящего Договора и приложения к настоящему Договору, если в тексте настоящего Договора прямо не оговорено иное.
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
16.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Генподрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной Сторонам в ходе выполнения Договора или предварительных переговоров о его заключении.
16.2. Отношения Сторон в части конфиденциальной информации регулируются отдельным соглашением между ними /ПРИМЕНЯТЬ ТИПОВУЮ ФОРМУ ОАО «МТС»/.
16.3. Указанное в п.16.2 соглашение составляет приложение к Договору и его неотъемлемую часть.
16.4. Генподрядчик не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и его аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и его аффилированных лицах, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору.
16.5. Генподрядчик не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
16.6. Генподрядчик не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Генподрядчиком обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.
16.7. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Генподрядчиком исключительно в случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.
16.8. Генподрядчик не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): - осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
16.9. Заказчик может потребовать от Генподрядчика, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями.
17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
17.1. Генподрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц:
- государственным и муниципальным служащим;
- кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы;
- членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или государственных служащих;
- политическим партиям и их членам;
- супругам и близким родственникам указанных лиц.
17.2. В случае нарушения Генподрядчиком обязательств, указанных в п. 17.1 настоящего раздела, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Генподрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Генподрядчик
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращённое наименование – ОАО «МТС»)
Место нахождения – 109147, гор. Москва, ул. Марксистская, д.4
ОГРН 1027700149124
ИНН 7740000076
КПП 997750001
Выгодоприобретатель:
Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области
432063, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.35
Банковские реквизиты
ИНН/КПП 7740000076/732502001
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
За Заказчика
За Генподрядчика
_________________________
(Должность)
_____________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
PAGE
стр. PAGE 14 из NUMPAGES 23
______________________________________________________________________________________
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Договор №______________________Типовая форма
Открытое Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы»
Филиал «Макро-регион «Поволжье»
603146, г.Н. Новгород, ул. Бекетова, д.61
Тел.: (831) 410-10-08, Факс: (831) 410-10-45
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому запросу предложений
на проведение работ по строительству площадок типа “3G Ready” в Пензенской области в 2010-11гг.
Настоящая документация является неотъемлемой частью
Уведомления о проведении закупочной процедуры
г. Нижний Новгород 2010 г.
Оглавление
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc251847610" 1. Общие положения PAGEREF _Toc251847610 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847611" 2. Предмет закупки PAGEREF _Toc251847611 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847612" 2.1 Техническая часть ….. PAGEREF _Toc251847612 \h .
HYPERLINK \l "_Toc251847613" 2.2 Коммерческая часть PAGEREF _Toc251847613 \h .
HYPERLINK \l "_Toc251847614" 3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению PAGEREF _Toc251847614 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847615" 3.1 Требования к Участникам PAGEREF _Toc251847615 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847616" 3.2 Требования к документам PAGEREF _Toc251847616 \h
HYPERLINK \l "_Toc251847617" 4. Подготовка Предложений PAGEREF _Toc251847617 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847618" 4.1 Общие требования к Предложению PAGEREF _Toc251847618 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847619" 4.2 Требования к языку Предложения PAGEREF _Toc251847619 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847620" 4.3 Разъяснение закупочной Документации PAGEREF _Toc251847620 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847621" 4.4 Продление срока окончания приема Предложений PAGEREF _Toc251847621 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847622" 5. Подача предложений и их прием PAGEREF _Toc251847622 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847623" 6. Оценка Предложений и проведение переговоров PAGEREF _Toc251847623 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847625" 6.1 Общие положения PAGEREF _Toc251847625 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847626" 6.2 Отборочная стадия PAGEREF _Toc251847626 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847627" 6.3 Оценочная стадия PAGEREF _Toc251847627 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847628" 6.4 Проведение переговоров PAGEREF _Toc251847628 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847629" 7. Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений PAGEREF _Toc251847629 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847631" 8. Подписание Договора PAGEREF _Toc251847631 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847632" 9. Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений PAGEREF _Toc251847632 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847633" 10. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение PAGEREF _Toc251847633 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847634" 10.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1) PAGEREF _Toc251847634 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847635" 10.2 Коммерческое предложение (Форма №2) PAGEREF _Toc251847635 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc251847637" 10.3 Анкета Участника (Форма №3) PAGEREF _Toc251847637 \h 3
Общие положения
1.1 Заказчик - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - юридический адрес: 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д. 4.
1.2 Организатор - Отдел управления закупками, филиал ОАО «МТС» Макро – регион «Поволжье», 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 61.
Контактное лицо: ведущий специалист Белобородов Алексей Юрьевич, тел. 89107906406, адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:zakupki_povolzhie@mts.ru" zakupki_povolzhie@mts.ru (с пометкой «Для Белобородова А.Ю.»)
1.3 Срок окончания приема предложений
Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора не позднее 17 часов (местное время) 12 октября 2010 года.
1.4 Предоставление Закупочной документации
1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию, включающую пакет документов и электронный носитель информации с электронными версиями всех документов в порядке, указанном в Уведомлении о проведение запроса предложений.
Форма предложения из Приложения 1 должна быть представлена с электронными версиями документов в формате электронной таблицы MS Excel 2003/2007.
1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.
1.5 Правовой статус процедур и документов
1.5.1. Открытый запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.5.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);
Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.
1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.6 Обжалование
1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.6.2. Если претензионный порядок, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в Центральной Конкурсной комиссии ОАО «МТС».
1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.
1.7 Прочие положения
1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.
1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.
Предмет закупки
Предметом закупки является: Услуги по выполнению работ по строительству площадок типа “3G Ready” в Пензенской области в 2010-11гг.
2.1 Услуги представляют собой перечень работ, указанный в Приложении № 1 к Закупочной Документации (тарифно-ценовые показатели - ТЦП). Из перечисленных ТЦП сформированы ЛОТы №№ 1-2.
Лот № 1 – создание объектов сети радиодоступа - площадок для размещения базовых станций сотовой связи со строительством антенных опор на земле (тип З);
Лот № 2 – создание объектов сети радиодоступа - площадок для размещения базовых станций сотовой связи без строительства антенных опор на земле, контроллеров (тип К);
В Приложении № 1.1 к ЗД представлены наборы ТЦП и их описание с разбивкой на Лоты.
В Приложении № 2 к ЗД представлена матрица разграничения ответственности в работах при создании объектов типа “3G Ready”.
Проводимый открытый запрос предложений предусматривает выбор подрядчика на выполнение услуг по выполнению строительно-монтажных работ (СМР), проектно-изыскательских работ (ПИР) базовых станций на территории Пензенской области.
Ориентировочные объемы строительства БС 2010-2011 г.г. составляет 118 площадок.
Перечень применяемых ТЦП для каждой БС составляется индивидуально и отражается в Заказах к Рамочному договору, приведенному в Приложении 4 к настоящей закупочной документации.
Предложения Участников должны быть оформлены строго в соответствии с Формами, приведенными в приложении 1 к настоящей документации.
Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению
Требования к Участникам
Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
Основные требования к Участникам приведены в Приложении 3 к настоящей документации, являющимся ее неотъемлемой частью.
Подготовка Предложений
Общие требования к Предложению
4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:
Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.10.1);
Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.10.2);
Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.10.3);
Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.1.).
4.1.2. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.
4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
4.1.5. Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
4.1.6. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
4.1.7. Участник также должен подготовить одну полную копию Предложения и одну копию коммерческой части Предложения.
4.1.8. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
Требования к языку Предложения
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.
Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
Разъяснение закупочной Документации
Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.
Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.4). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.
Продление срока окончания приема Предложений
При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.4, с уведомлением всех участников.
Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).
Подача предложений и их прием
Оригинал предложения и копию коммерческого части предложения Участники предоставляют в раздельных конвертах одним из следующих способов:
- лично в руки, под роспись ответственному за проведения открытого запроса предложений сотруднику Организатора (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» МР «Поволжье», ОУЗ; 6030146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д 61, к. 109а, ведущему специалисту Белобородову А.Ю.);
- экспресс почтой, курьерской доставкой, почтовой пересылкой, принимая в расчет срок, отведенный на подачу предложений от Участников.
Внешний конверт с оригиналом и электронной копией Предложения должен содержать следующую информацию:
Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» МР «Поволжье», ОУЗ,
6030146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д 61, к. 109а
для Белобородова Алексея Юрьевича
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «12» октября 2010 г.
На участие в: открытом запросе предложений для выбора подрядчиков на проведение работ по строительству площадок типа “3G Ready” в Пензенской области в 2010-11гг.
Лот №___ [наименование]
Предложение поступило: дата «___» _______ 20 г.
Время ____ час. _____ мин.
(заполняется Организатором)
Конверт с Копией коммерческого Предложения должен содержать следующую информацию
КОПИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
МР «Поволжье»
603005, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская,
д. 5/9
для Баташова Андрея Александровича
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «12» октября 2010 г.
На участие в: открытом запросе предложений для выбора подрядчиков на проведение работ по строительству площадок типа “3G Ready” в Пензенской области в 2010-11гг.
Лот №___ [наименование]
Оценка Предложений и проведение переговоров
В данном разделе указывается порядок и методика проведения оценки, оценочные критерии.
Общие положения
Оценка Предложений осуществляется рабочей группой, состоящей из сотрудников отдела управления закупками, технического департамента, отдела безопасности и департамента контроля.
Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.
Отборочная стадия
6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:
правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
соответствие Участников требованиям настоящей документации;
соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.
В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.
Оценочная стадия
В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности по минимальной цене.
Проведение переговоров
6.3.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.
6.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;
ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.
Организатор в результате переговоров может предложить:
выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.
Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений
В случае необходимости Организатор оставляет за собой право ввести дополнительные этапы процедуры запроса предложения (аукцион, электронные торги), о которых сообщит персонально каждому из участников, прошедших отбор в предыдущих этапах процедуры запроса предложений.
Подписание Договора
Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 15 дней с даты оглашения победителей.
Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2. Типовая форма договора представлена в Приложении 4 к настоящей документации и является ее неотъемлемой частью.
Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений.
Организатор незамедлительно после подписания Договора размещает информацию о Победителе в тех же источниках информации, где было размещено уведомление о проведении открытой процедуры закупки в котором указано наименование Победителя и краткое изложение предмета Договора.
Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на адрес: HYPERLINK "mailto:buz@mts.ru" buz@mts.ru
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
Письмо о подаче оферты (Форма №1)
начало формы
«____»___________ 201__г.
№_______________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений, опубликованного на официальном сайте ОАО «МТС», полученное __.__.200__г., и Закупочную документацию по открытому запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия,
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_______________________________________________________________________________________
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на
_______________________________________________________________________________________
(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)
_______________________________________________________________________________________
на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС
___________________________________
(итоговая стоимость, руб. с НДС)
[Если итоговая стоимость Предложения не может быть определена, эта строка удаляется]
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «31» декабря 2011 г.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;
Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;
и др.;
Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
10.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.
4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.
5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев.
6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.
Коммерческое предложение (Форма №2)
начало формы
Приложение SEQ Приложение \* ARABIC 1 к письму о подаче оферты от «___»____________ 201__ г. №__________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес Участника: ________________________________________________
Таблица из Приложения 1 к настоящей документации. Заполняется по всем лотам, в которых Участник желает принять участие. Коммерческое предложение должно оформляться в строгом соответствии с формой, приведенной в Приложении 1 к настоящей документации.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
10.2.1 Инструкции по заполнению Формы №2
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2.
Анкета Участника (Форма №3)
начало формы
Приложение SEQ Приложение \* ARABIC 3 к письму о подаче оферты
от «____»____________ 200__г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: __________________________________________________________
№ п/п
Наименование
Сведения об Участнике
1
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4
ИНН Участника
5
Юридический адрес
6
Почтовый адрес
7
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
8
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9
Телефоны Участника (с указанием кода города)
10
Факс Участника (с указанием кода города)
11
Адрес электронной почты Участника (не менее 2-х)
12
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
13
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
14
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
10.4.1. Инструкции по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
стр. PAGE 5 из NUMPAGES 15
Приложение 14
К Договору №__________ от ____________
/ФОРМА/
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Гор. ____________________
«____» ___________ 20___г.
Стороны Договора №________________ от «____» ___________ 20___г. (далее – Договор 1), именно:
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС», ОГРН 1027700149124), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с пунктом 2.2 Договора 1,
заключили между собой настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны настоящим обязуются в срок _________________ заключить Заказ, условия которого указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. Каждая из Сторон обязуется обеспечить подписание Заказа своим представителем, имеющим надлежащие полномочия для подписания Заказа.
2. Стороны соглашаются, что Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любом из следующих случаев:
(а) в случае, если на момент наступления (истечения) срока, указанного в п.1 настоящего Договора, имеет место просрочка Генподрядчика в исполнении любого из Заказов по Договору 1;
(б) в случае, если на момент наступления (истечения) срока, указанного в п.1 настоящего Договора, имеются основания полагать, что какой-либо Заказ по Договору 1 не будет исполнен в соответствии (в том числе – в срок) с положениями Заказа и/или Договора 1;
(в) в случае, если на момент наступления (истечения) срока, указанного в п.1 настоящего Договора, имеет место задержка Генподрядчиком начала Работ (понятие «Работы» определяется в соответствии с Договором 1 и соответствующим Заказом) по какому-либо Заказу более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
(г) в случае, если на момент наступления (истечения) срока, указанного в п.1 настоящего Договора, какая-либо из Лицензий (какое-либо из свидетельств СРО) Генподрядчика, наличие которой (которого) является необходимым условием для исполнения Заказа, условия которого указаны в Приложении №1 к настоящему Договору;
(д) в случае, если на момент наступления (истечения) срока, указанного в п.1 настоящего Договора, Договор 1 утратил силу по любым основаниям;
(е) в случае, если на момент наступления (истечения) срока, указанного в п.1 настоящего Договора, имеет или имело место нарушение Генподрядчиком какого-либо из положений раздела 17 («Антикоррупционная оговорка») Договора 1.
3. Отказ от исполнения настоящего Договора (п.2 настоящего Договора) оформляется письмом Заказчика.
4. Стороны соглашаются, что предметом настоящего Договора является только заключение в будущем Заказа, условия которого указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. Соответственно, до заключения указанного Заказа Генподрядчик не осуществляет никаких действий (в том числе и подготовительных) по исполнению данного Заказа и не несёт никаких расходов по исполнению данного Заказа.
5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 – Заказ.
/ПРИМЕЧАНИЕ, НЕ ВНОСИМОЕ В ДОГОВОР: ЗАКАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ, ОТДЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ, СЛЕДУЮЩУЮ ФОРМУЛИРОВКУ:
Положения Договора №___________ от «___» ____________ 20__г. применяются к настоящему Заказу поскольку иное прямо не указано в настоящем Заказе./
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Генподрядчик
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (сокращённое наименование – ОАО «МТС»)
Место нахождения – 109147, гор. Москва, ул. Марксистская, д.4
ОГРН 1027700149124
ИНН 7740000076
КПП 997750001
Банк: АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО)
Расчётный счёт 40702810000000000652
Корреспондентский счёт 30101810600000000232
БИК 044525232
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
За Заказчика
За Генподрядчика
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
PAGE
стр. PAGE 2 из NUMPAGES 23
______________________________________________________________________________________
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Договор №______________________Типовая форма
Приложение 2.1 к Договору №___ от «___»___________201_ года
Приложение 1 к Заказу №____
ЗАДАНИЕ
на поиск площадки для размещения БС
Общие положения
Площадка для размещения базовой станции (в дальнейшем - БС) должна располагаться в зоне поиска в соответствии с Картой-схемой зоны поиска с указанием центра, радиуса поиска и возможных площадок-кандидатов (Приложение А – приложение к Заданию на поиск площадки).
Настоящее Задание является неотъемлемой частью Заказа № __ от «___»__________ 201__г. и может изменяться и дополняться по письменному указанию Заказчика.
Технические требования к инфраструктуре БС
Общие требования
Площадка для размещения БС должна обеспечивать возможность создания (строительства) или использования готового помещения для БС, размещение на требуемой высоте секторных и радиорелейных антенн, прокладку силовых, сигнальных, высокочастотных кабелей и других коммуникаций.
Размещение БС на жилых домах, зданиях дошкольных учреждений, станциях водозабора, очистки воды, газораспределительных пунктах и т.п. допускается только в исключительных случаях, при отсутствии других возможностей для размещения и по письменному согласованию с Заказчиком.
Не допускается размещение БС на объектах организаций, доступ на которые требует оформления сотрудникам ОАО «МТС» формы допуска в соответствии с действующим законом «О гостайне».
Размещение антенных опор на землях запаса, сельскохозяйственного назначения, водного и лесного фонда, на федеральных землях допускается только в исключительных случаях, при отсутствии других возможностей для размещения и по письменному согласованию с Заказчиком.
Требования к помещению БС
площадь помещения должна составлять не менее - ____ кв. м;
высота потолка должна составлять не менее - ____ м;
расположение помещения должно соответствовать требованиям «ППБ в РФ»;
допускается возможность размещения контейнера-аппаратной заводского изготовления или строительство контейнера-аппаратной на кровле здания или на земле;
при установке контейнера-аппаратной на кровле – согласие Арендодателя на установку разгрузочной рамы под контейнер и самого контейнера, возможность конструкций здания воспринять нагрузку от рамы и контейнера весом до _____ т;
при установке контейнера-аппаратной на земле – согласие Арендодателя на установку фундамента под контейнер и самого контейнера, отсутствие в месте размещения фундамента коммуникаций в земле.
Требования к местам размещения антенн БС
должно быть предусмотрено не менее ___ мест для установки секторных антенн по ___ азимутам, при этом расстояние между секторными антеннами должно быть не менее ___м по горизонтали, не менее ___м по вертикали;
места для крепления секторных антенн должны обеспечивать высоту их расположения на уровне средней застройки в районе площадки и обеспечивать соблюдение норм по санитарно-защитным зонам и зонам ограничения застройки для данной местности, а также вынос секторных антенн за парапет здания;
должно быть предусмотрено не менее ___ мест для установки радиорелейных антенн на уровне выше средней застройки в районе площадки;
длина высокочастотных кабелей от помещения аппаратной БС до всех типов антенн должна быть не более ___ м (по возможности - минимальная).
для размещения антенной опоры на земле необходим участок площадью не менее ___кв.м с ровным рельефом и подъездными путями.
Требования к электропитанию
должна иметься возможность подвода к помещению 3-фазного электропитания напряжением 380 В, обеспечивающего потребление мощности до ___ кВт;
в случае отсутствия 3-фазного электропитания напряжением 380 В должна быть возможность строительства собственной КТП мощностью ___ КВА и ЛЭП 6/10 кВ протяженностью не более ________ м.
Требования по организации линии привязки Объекта к сети Заказчика (РРЛ, ВОЛС, АОЛТ и др.)
должна быть проведена работа по оценке возможности организации привязки площадки к сети Заказчика с использованием оборудования РРС или АОЛТ (наличие прямой видимости с другими объектами Заказчика, подтвержденная расчетами профилей);
должно быть выяснено наличие в здании подводки ВОЛС и возможности ее аренды (стоимость, условия подключения и т.д.);
при отсутствии должно быть получено предварительное согласие Арендодателя на ввод ВОЛС Заказчика.
Требования по стоимости и срокам аренды/услуг
должно быть получено предварительное согласие собственника на аренду предлагаемой Площадки при арендной плате не более ______________ российских рублей в год, кроме того НДС. Арендная плата более _____________ российских рублей в год допускается в исключительных случаях и по письменному согласованию с Заказчиком;
срок действия договорных отношений Заказчика и Арендодателя по площадке должен составлять не менее ____ месяцев (в случае если площадка не предполагает строительство антенной опоры);
в случае если на площадке предполагается строительство антенной опоры на земле, то минимальный оговариваемый срок действия договора аренды земельного участка под строительство антенной опоры должен составлять не менее ____ месяцев.
Требования по вентиляции и кондиционированию
возможность установки наружных блоков систем кондиционирования на крыше здания, на наружной стене или открытых балконах вблизи аппаратной (на расстоянии не более 20 м от аппаратной БС по горизонтали и 7 м по вертикали) должна быть согласована с Арендодателем.
Требования по режиму допуска на площадку
должен обеспечиваться круглосуточный доступ на площадку БС обслуживающего персонала Заказчика по заранее согласованному списку.
Содержание работ
Поиск площадки (не менее 3-х кандидатов):
определение категории Объекта (административный или жилой);
определение мест возможного размещения АФУ Объекта;
определение мест возможного размещения аппаратной;
определение условий подключения к сети электропитания;
определение возможного режима доступа обслуживающего персонала Заказчика;
определение укрупненного перечня работ на площадке, необходимых для создания Объекта;
получение письменного согласия Арендодателя на размещение Объекта и оформление арендно-договорных отношений;
сбор данных о существующей системе охраны площадки/объекта (технические, милиция, ЧОП, ВОХР, др.);
анализ расчетного покрытия;
анализ возможности привязки площадки к сети Заказчика (РРЛ, ВОЛС, АОЛТ, др.);
определение предполагаемой стоимости и сроков аренды, типа договора и условий расчета;
определение наличия обременительных условий по размещению Объекта.
При поиске земельного участка под строительство АО (дополнительно)
определение категории земли;
наличие подъездных путей (вид дорожного покрытия);
определение удаленности площадки от авиапредприятий (аэродромов, вертодромов, площадок десантирования и т.д.);
определение удаленности площадок от жилых зданий, автомобильных и железных дорог, линий связи, ЛЭП, газо/нефтепроводов и др. инженерных коммуникаций;
проведение собрания (схода) жителей (при условии строительства в границах населенного пункта);
получение ситуационного плана;
получение письменного согласия Арендодателя на возможное изъятие и передачу в аренду Заказчику земли.
Подготовка отчетной документации выбранным площадкам
отчёт установленной формы;
письменное согласие Арендодателя на размещение БС;
ситуационный план местности в масштабе 1:500 в радиусе 150 м от площадки;
расчетная зона покрытия от БС, размещенной на площадке;
отчет о возможности привязки Объекта к сети Заказчика (наличие прямой видимости, профили);
фотографии здания, сооружения (труба, башня, мачта) с земли (3-5 ракурсов);
фотографии круговой панорамы с мест предполагаемого размещения антенн БС через каждых 30(;
фотографии кровли здания;
фотографии источника/щита подключения энергии;
фотографии возможного месторасположения оборудования;
фотографии существующей защиты от молний;
фотографии дороги и прохода на крышу, двери,
копию свидетельства о праве собственности (в случае договоров Аренды на срок более 1 года - нотариально заверенную копию), либо другой документ, подтверждающий право владельца заключать договора, распоряжаться указанным в заключаемом договоре имуществом;
При поиске земельного участка под строительство АО (дополнительно)
Справка о целевом назначении земли, выданная уполномоченным органом, осуществляющим кадастровый учет;
Письмо Арендодателя (собственника) земельного участка о согласии изъятия и передачи в аренду земли;
Протокол схода жителей (при условии строительства антенной опары в границах населенного пункта);
Ситуационный план границ земель;
Справка об удаленности площадки от авиапредприятий (аэродромов, вертодромов, площадок десантирования и т.д.);
Справка (план местности) об удаленности площадки от жилых зданий, автомобильных и железнодорожных дорог, линий связи, ЛЭП, газо/нефтепроводов и др. инженерных коммуникаций.
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
За Заказчика
За Генподрядчика
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение А к Заданию на поиск площадки.
Карта-схема зоны поиска площадок
ФРАГМЕНТ КАРТЫ
1.1 Адрес (координаты) центра зоны поиска площадок:____________________________ _____________________________________________________________________________
1.2 Радиус зоны поиска площадки ______ м.
1.3 Адреса площадок-кандидатов
а) _____________________________________________________________________б)_____________________________________________________________________
в)_____________________________________________________________________
1.4 Возможные станции радиорелейных линий привязки (номер БС, адрес, координаты, высота подвеса антенн)
а) _____________________________________________________________________б)_____________________________________________________________________
в)_____________________________________________________________________
1.5 Прочие требования _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
За Заказчика
За Генподрядчика
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________
(Должность)
_____________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
PAGE
PAGE 16
Приложение 9 к Договору № ___ от «___»___________201_ года Список используемых сокращений и обозначений.
АКБ
Аккумуляторная батарея
АО
Антенная опора (башня, мачта, столб, МАО), установленная на земле
АОЛТ
Аппаратура оптического линейного тракта
АФУ
Антенно-фидерные устройства
БС
Базовая станция
ВО
Вспомогательное оборудование, используемое при создании Объекта
ВОЛС
Волоконно-оптическая линия связи
ГАТИ
Городская административно-техническая инспекция
ЗОЗ
Зона ограниченной застройки
КМД
Конструкции металлические детализированные
КСВ
Коэффициент стоячей волны
КТП
Комплектная трансформаторная подстанция
ЛДС
Лампа дневного света
ЛЭП
Линия электропередач
ОАО «МТС»
Открытое Акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Объект
Базовая станция сети сотовой радиотелефонной связи ОАО «МТС»
ПЗ
Пояснительная записка
ОС
Охранная и охранно-пожарная сигнализация
ПНР
Пуско-наладочные работы
ПСД
Приемо-сдаточная документация
РД
Рабочая документация
РРЛ(С)
Радиорелейная линия (станция)
РЭС
Районные электросети
СЗЗ
Санитарно-защитная зона
СМР
Строительно-монтажные работы
СОМ
Световое ограждение мачты
СЭЗ
Санитарно-эпидемическое заключение
ТЗ
Техническое задание
ТО
Техническое описание
ТП
Трансформаторная подстанция
ТУ
Технические условия
ГОЧС
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
УГПН
Управление государственного пожарного надзора
ЩАВР
Щит автоматического ввода резерва
ЩВР
Щит вводный распределительный
ЭМИ
Электромагнитное излучение
ЭМС
Электромагнитная совместимость
DDF
Кросс
IDU
INDOOR UNIT- внутренний блок
ODU
OUTDOOR UNIT-внешний блок
Настоящее ТЗ определяет общий перечень работ, оказываемых услуг и представляемых документов при создании объектов сети радиодоступа ОАО «МТС» - базовых станций сотовой связи. Конкретный перечень работ, оказываемых услуг и представляемых документов определяет Заказчик в соответствующем Договоре подряда (Заказе) .
Место размещения Объекта – территория действия лицензии ОАО «МТС».
Заказчик работ – ОАО «МТС».
Генподрядчик – организация, прошедшая конкурсный отбор.
Арендодатель – собственник здания/сооружения/участка и т.п., на котором (на территории которого) планируется создание Объекта, или субъект, имеющий право заключать договоры и распоряжаться указанным в заключаемых договорах имуществом.
Поиск площадки для размещения Объекта.
Перечень и содержание выполняемых работ, оказываемых услуг.
Поиск в заданном районе площадок (до трех) для размещения Объекта в соответствии с Заданием на поиск площадки для размещения БС.
Проведение переговоров с потенциальным Арендодателем.
Определение категории площадки (административная, производственная или жилая).
Определение возможных мест размещения антенн.
Определение мест возможного размещения аппаратной.
Определение условий подключения к сети электропитания и формы договора электроснабжения.
Определение существующей категории надежности электроснабжения, наличие у Арендодателя договора на электроснабжение.
Подготовка ситуационного плана с предварительным определением географических координат с использованием GPS-приемника в государственной системе координат СК-42.
Анализ расчетного радиопокрытия.
Анализ возможности привязки Объекта к сети Заказчика (РРЛ, ВОЛС, АОЛТ, арендованный канал и др.). Согласование Арендодателем способа ввода и прокладки ВОЛС до аппаратной.
Определение возможного режима доступа на площадку специалистов Генподрядчика и обслуживающего персонала.
Сбор данных о существующей системе охраны площадки (технические средства, привлечение МВД, ЧОП, ВОХР и др.).
Определение укрупненного перечня работ на площадке, необходимых для создания Объекта.
Определение предполагаемой стоимости и сроков аренды, типа договора и условий расчета.
Определение наличия обременительных условий по размещению Объекта.
Получение письменного согласия Арендодателя на размещение Объекта и оформление арендно-договорных отношений.
Подготовка отчетов по выбранным Генподрядчиком площадкам.
При поиске площадок для размещения Объекта со строительством АО на земле, дополнительно выполняются следующие работы:
Определение категории земли и права собственника или землепользователя на данный земельный участок.
Определение расстояния от площадки до других сооружений, подземных и наземных коммуникаций, потенциально опасных по требованиям ГО и ЧС объектов.
Определение наличия и удаленности площадки от авиапредприятий (военных и гражданских аэродромов, вертодромов, площадок десантирования и т.д.).
Определение наличия подъездных путей и прилегающих территорий, пригодных для укрупнительной сборки, посадки вертолета и обеспечения работы самоподъемным краном.
Получение информации о наличии вблизи участка объектов исторического и культурного наследия, уточнение их охранной зоны.
Определение наличия зоны санитарной охраны и санитарно-защитной полосы водозаборных и водопроводных сооружений
Получение предварительных письменных согласований места размещения АО с землепользователем, органом местного самоуправления населенного пункта.
Получение решения органа местного самоуправления о возможности строительства БС с АО.
Организации публикации в средствах массовой информации о намерениях строительства.
Проведение собрания (схода) жителей (при условии строительства площадки в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей).
Получение письменного согласия Арендодателя на возможное изъятие и передачу участка земли в аренду Заказчику.
Перечень предоставляемых документов.
Отчеты по выбранным Генподрядчиком площадкам.
Письменное согласие Арендодателя на размещение БС.
Ситуационный план местности в масштабе 1:500 в радиусе 150 м от площадки.
Расчетная зона покрытия от БС, размещаемой на данной площадке.
Фотографии здания, сооружения с земли (3-5 ракурсов).
Фотографии круговой панорамы с мест предполагаемого размещения антенн БС через каждые 60(.
Фотографии кровли здания.
Фотографии источника/щитка подключения электропитания.
Фотографии возможного места размещения аппаратной.
Фотографии существующей системы молниезащиты.
Фотографии подъездной дороги, прохода к аппаратной и на крышу (двери, лестницы, проемы).
Копия свидетельства о праве собственности (в случае заключения договоров Аренды на срок более 1 года – нотариально заверенная), либо другой документ, подтверждающий право владельца заключать договора, распоряжаться указанным в заключаемых договорах имуществом.
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Свидетельство о государственной регистрации предприятия.
Протокол общего собрания или приказ о назначении руководителя.
Копия договора э/снабжения Арендодателя, Справки на выделение мощности.
При выборе земельного участка под строительство АО дополнительно предоставляются:
Справка о категории и целевом назначении земли.
Письмо Арендодателя (собственника) земельного участка о согласии изъятия и передачи в аренду земли.
Протокол схода жителей (в случае строительства АО в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей).
Ситуационный план границ земель.
Справка (план территории) удаленности площадки от авиапредприятий (аэродромов, вертодромов).
Справка (план местности) об удаленности площадки от жилых зданий, автомобильных и железных дорог, линий связи, ЛЭП, газо/нефтепроводов и других инженерных коммуникаций.
Сбор исходных данных. Оформление договора аренды (услуг) для строительства и размещения Объекта. Регистрация договора аренды. Оформление акта выбора земельного участка.
Перечень и содержание выполняемых работ, оказываемых услуг.
Сбор исходных данных для разработки проектной и рабочей документации:
получение технической документации (материалов инженерных изысканий и обследований) на существующих объектах по строительным, сантехническим, энергетическим и др. частям проекта (при ее наличии);
определение мест установки антенн и трасс прокладки кабелей;
выполнение обмерочных чертежей;
уточнение точки подключения и трассы прокладки силовых кабелей;
разработка планов размещения оборудования и антенн, трасс прокладки кабелей;
геодезическая съемка площадки в масштабе 1:500;
составление ситуационного плана в масштабе 1:500 в радиусе 150 м;
согласование технических решений с арендодателем;
получение геоподосновы;
получение Технических условий на размещение и молниезащитное заземление проектируемого объекта;
получение разрешения на присоединение мощности и ТУ на электроснабжение БС Заказчика (при необходимости);
получение от владельца существующей АО формы Ф-1А;
определение укрупненного перечня СМР и перечня дополнительных работ.
определение географических координат площадки (широта, долгота с точностью до 1 сек в государственной системе координат СК-42) и отметок земли в Балтийской системе высот;
сбор информации о радиосредствах, установленных вблизи места размещения АФУ Заказчика (для расчета ЭМС, ЗОЗ и СЗЗ). Согласование плана размещения АФУ с владельцами приемо-передающих средств, установленных вблизи места размещения АФУ Заказчика;
обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей сооружений с выдачей заключения о возможности размещения оборудования БС;
обследование технического состояния существующих антенных опор и высотных сооружений с выдачей заключения о возможности размещения дополнительного оборудования (м/к, АФУ) – при необходимости;
Заключение договора аренды (услуг) по установленной Заказчиком форме для размещения Объекта на здании, дымовой трубе, существующей опоре или ином высотном сооружении по типовой форме или по форме, согласованной с Заказчиком.
Подготовка комплекта документов для регистрации договора аренды в УФРС, сопровождение договора аренды при регистрации (при заключении договора аренды на срок более 1 года).
При оформлении договора аренды земельного участка для строительства АО дополнительно выполняются следующие работы:
Согласование размещения строительства АО на земле с учреждениями авиации (аэродромы, Управление государственного авиационного надзора, командующий объединением ВВС и ПВО).
Подготовка обращения к Главе районной администрации о намерениях строительства АО на земле.
Получение в органах местного самоуправления решения комиссии о согласии на предоставление земельного участка в аренду.
Оформление акта выбора земельного участка и подготовка проекта границ земельного участка.
Согласование акта выбора земельного участка.
Получение градостроительного плана земельного участка в комитете по архитектуре и градостроительству муниципального образования.
Подготовка материалов и получение Постановления Главы районной администрации (Постановление № 1) об утверждении акта выбора и разрешении на проектирование.
Работы по подготовке межевого плана земельного участка.
Получение кадастрового паспорта земельного участка (для заключения договора аренды).
Подготовка материалов и получение Постановления Главы районной администрации (Постановления № 2) о выделении земельного участка в аренду.
Подготовка и заключение договора аренды (услуг) по установленной Заказчиком форме для строительства АО на земле.
Перечень предоставляемых документов.
Документы, предоставляемые при размещении Объекта на здании, дымовой трубе, существующей опоре, высотном сооружении:
Акт обследования площадки для размещения БС (согласованный Арендодателем и Заказчиком).
Положительные заключения о несущей способности конструкций и узлов сооружений (материалы экспертиз), о возможности размещения оборудования БС.
Положительные заключения о возможности размещения дополнительного оборудования (металлоконструкции, элементы антенно-фидерных устройств проектируемой БС) на существующих высотных сооружениях и антенных опорах.
Укрупненный перечень строительно-монтажных и дополнительных работ
Технические условия – по согласованному перечню.
Договор аренды (услуг) для размещения БС по типовой форме ОАО «МТС» или по форме, согласованной с Заказчиком;
Отчет по определению географических координат и отметок земли объекта с приложениями.
План размещения АФУ Заказчика, согласованный с владельцами приемо-передающих средств, установленных на Объекте.
Свидетельство о регистрации договора аренды (при заключении договора аренды на срок более 1 года).
При оформлении договора аренды земельного участка для строительства АО дополнительно предоставляются следующие документы:
Согласование размещения высотного объекта (АО) в районе авиапредприятия со старшим авиационным начальником (заключение).
Заключение на строительство высотного объекта (АО) от ведущего авиапредприятия региона.
Заключение межрегионального Территориального Управления федеральной аэронавигационной службы.
Согласование размещения высотного объекта (АО) с командующим объединением ВВС и ПВО.
Решение комиссии органов местного самоуправления о согласии на предоставление земельного участка в аренду.
Акт выбора земельного участка и проект границ земельного участка, согласованный с районными службами и с районной администрацией.
Градостроительный план земельного участка.
Постановление Главы районной администрации (Постановление № 1) об утверждении акта выбора земельного участка и разрешении на проектирование.
Решение Главы субъекта Российской Федерации об изменении целевого назначения земельного участка (в случае фактического изменения целевого назначения).
Межевой план земельного участка.
Кадастровый паспорт земельного участка.
Постановление Главы районной администрации (Постановление № 2) о выделении земельного участка в аренду.
Договор аренды (услуг) для строительства АО на земле по типовой форме ОАО «МТС» или по форме, согласованной с Заказчиком.
Свидетельство о регистрации права аренды земельного участка.
Проектно-изыскательские работы, получение разрешений, согласований, проведение экспертиз.
Перечень и содержание выполняемых работ, оказываемых услуг.
Проведение инженерных изысканий и составление отчета о результатах инженерных изысканий (для БС с АО на земле).
Подготовка и согласование Акта о проведенных работах по обследованию площадки для размещения БС (если эти работы не поводились во II Этапе).
Построение профилей РРЛ интервалов для привязки БС и утверждение Заказчиком типа и варианта привязки к действующей сети.
Сбор информации о радиосредствах, установленных вблизи места размещения АФУ Заказчика (для расчета ЭМС, ЗОЗ и СЗЗ). Согласование плана размещения АФУ с владельцами приемо-передающих средств, установленных вблизи места размещения АФУ Заказчика (при необходимости, если эти работы не поводились во II Этапе).
Получение в УГО и ЧС технических условий на разработку раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Получение ТУ сетевой организации на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств БС (при необходимости, если эти работы не проводились во II этапе).
Разработка и утверждение у Заказчика Задания на проектирование БС.
Разработка проектной документации на строительство БС в объеме, определенном Заданием на проектирование.
Проведение необходимых согласований и экспертиз проектной документации. Перечень согласований и экспертиз определяется Заказчиком.
Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (для БС с антенной опорой на земле)
Проведение экспертизы промышленной безопасности объекта БС на дымовых трубах, элеваторах.
Утверждение результатов экспертизы промышленной безопасности проекта БС в региональном органе Ростехнадзора (Р1).
Проведение экспертизы проектной документации с получением СЭЗ в Территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ТУ Роспотребнадзора).
Проведение экспертизы проектной документации на электроснабжение БС с получением экспертного заключения в территориальном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Энергонадзоре), (кроме проектной документации на строительство БС с антенной опорой на земле)
Согласование проектной документации с заинтересованными службами Арендодателя, получение разрешения на строительство.
Получение разрешения на строительство антенной опоры на земле в администрации органа местного самоуправления.
Согласование и утверждение проектной документации у Заказчика.
Получение программы (плана) проведения проверок СМР в Ростехнадзоре (для БС с антенной опорой на земле).
Перечень предоставляемых документов.
Документы, предоставляемые при размещении объекта на здании, дымовой трубе, существующей опоре:
Акт обследования площадки для размещения БС, согласованный Арендодателем и Заказчиком. (если эти документы не предоставлялись в ходе выполнения работ по II Этапу).
План размещения АФУ Заказчика, согласованный с владельцами приемо-передающих средств, установленных на Объекте (если эти документы не предоставлялись в ходе выполнения работ по II Этапу).
Профили РРЛ интервалов.
Технические условия и форма Ф-1А Арендодателя на существующую опору (при размещении АФУ на арендуемой опоре).
Договор технологического присоединения, включая Технические условия на электроснабжение БС.
Разрешение РЭС на присоединение мощности и ТУ на электроснабжение БС.
Задание на проектирование объекта связи.
Проектная и рабочая документация на строительство БС, согласованная в соответствии с требованиями Заказчика (отражается в соответствующем Заказе);
Заключение о возможности размещения БС на кровле здания.
Заключение о возможности размещения АФУ БС на существующих АО.
Заключение экспертизы промышленной безопасности Объекта на дымовых трубах, элеваторах, утвержденное в региональном органе Ростехнадзора.
Приложение к СЭЗ по проектной документации с учетом всех сторонних приемо-передающих средств, установленных на Объекте. Документ разрабатывается в соответствии с требованиями действующих на территории субъекта федерации санитарно-эпидемиологических норм и правил. Наименование документа, его форма и структура определяются по согласованию с Территориальным управлением Роспотребнадзора.
Санитарно-эпидемиологическое и экспертное заключение по проектной документации, разрешающее проведение СМР (Р1).
Экспертное заключение Ростехнадзора (Энергонадзора) по проектной документации на электроснабжение БС.
Разрешение Арендодателя на строительство (акт допуска к производству работ).
При строительстве АО, установленной на земле, дополнительно предоставляются следующие документы:
Положительное заключение Госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.
Разрешение на строительство объекта капитального строительства, выданное администрацией органа местного самоуправления.
Строительно-монтажные работы на Объекте. Приемка СМР рабочей комиссией. Монтаж, пуско-наладка технологического оборудования. Техническая приемка Объекта.
Перечень и содержание выполняемых работ, оказываемых услуг при проведении СМР.
Доставка вспомогательного оборудования (ВО) со склада Заказчика на объект строительства.
Работы при размещении объекта на здании, дымовой трубе, существующей опоре:
Обустройство (строительство) аппаратной для БС:
выравнивание стен аппаратной, подготовка под оклейку стеклообоями;
оклейка стен аппаратной стеклообоями;
окрашивание стен водно-дисперсионной краской на акриловой основе светлых тонов;
выравнивание пола с использованием строительных материалов (стяжка, цементно-стружечная плита и т.д.);
установка разгрузочной рамы под оборудование (при необходимости);
настил антистатического линолеума с медной токопроводящей полосой под ним и выводом полосы на общую шину рабочего заземления;
установка сертифицированной противопожарной двери с заданным пределом огнестойкости;
монтаж по периметру аппаратной оцинкованных кабель-ростов заводского изготовления;
установка солнцезащитных жалюзи на окна аппаратной;
установка металлических решеток на все окна, расположенные в аппаратной (при необходимости, по согласованию с Арендодателем);
устройство наклонной кровли с отводом воды для защиты аппаратной от протечек (при необходимости);
установка подвесного потолка типа «Armstrong» (в случае, если высота аппаратной более 3500 мм);
пробивка проема и монтаж ввода ВЧ фидеров в аппаратную, герметизация вводов противопожарной мастикой;
пробивка проемов и монтаж гильз для силового кабеля, ввода вилок дизель-генератора и кондиционеров.
При размещении оборудования БС в блок-контейнере должны быть выполнены следующие работы:
изготовление и доставка контейнера (в случае изготовления контейнера Генподрядчиком);
устройство бетонного или свайного фундамента под контейнер-аппаратную, включая все подготовительные работы: подготовка площадки, выемка грунта, последующее заполнение котлована и устранение излишков грунта, армирование, заливка бетона, уплотнение, выравнивание верхнего слоя, гидроизоляция фундамента;
устройство контура заземления контейнера-аппаратной и соединение его с контуром заземления башни/мачты, трубы и т.д.;
установка крыльца с фундаментом под него;
разгрузка, хранение на площадке и последующая установка контейнера-аппаратной на фундамент.
Изготовление и монтаж металлоконструкций для АФУ:
трубостоек для размещения секторных антенн;
трубостоек для размещения антенн РРЛ;
кабель-ростов для прокладки фидеров от ввода в аппаратную до секторных и РРЛ антенн с антигололедной защитой;
металлоконструкций для крепления трубостоек и кабель-ростов к конструкциям здания, сооружения;
стяжных колец для крепления металлоконструкций секторных и РРЛ антенн на дымовых трубах;
антенных опор (мачт/башен), устанавливаемых на кровле, с площадками для обслуживания антенн РРЛ и лестницами, обеспечивающими безопасный подъем обслуживающего персонала;
устройство фундамента под антенную опору, якорей оттяжек;
изготовление рамы, установка опоры на раму, крепление оттяжек;
устройство фундамента/опорной рамы для сборного или заводского контейнера, устанавливаемого на кровле;
установка сборного или заводского контейнера на фундамент/опорную раму.
Монтаж АФУ:
монтаж и юстировка по азимуту и углу наклона секторных антенн;
прокладка и крепление ВЧ-кабелей;
разделка, монтаж разъемов на ВЧ-кабель, их герметизация;
установка устройств заземления ВЧ-кабеля;
установка грозоразрядников;
монтаж комбайнеров (фильтров), МШУ;
коммутация АФУ с использованием J-кабелей;
сборка, монтаж и юстировка антенн РРЛ;
монтаж ВЧ-блоков;
прокладка, крепление и заземление кабеля РРС;
прокладка кабеля заземления для РРС;
разделка и монтаж разъемов на кабели РРС;
установка 19” стойки под модемы РРС;
маркировка ВЧ-кабелей и АФУ.
Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения БС:
строительство и монтаж линии внешнего электроснабжения;
прокладка кабеля в траншее, по зданию или по вновь устанавливаемым ж/б опорам;
монтаж ЩВР в аппаратной;
монтаж щитов учета ЩУ-1 в щитовой Арендодателя или в ТП электросетей, ЩАВР, установка автоматических выключателей;
монтаж освещения контейнера-аппаратной с применением светильников на ЛДС (класс защиты IP 44);
монтаж устройства электропитания заградительных огней СОМ;
подключение ЛЭП внешнего энергоснабжения БС к распределительным устройствам энергосбытовой организации или сети Арендодателя;
заземление смонтированного оборудования на шину защитного заземления в аппаратной;
устройство контура молниезащитного заземления (в случае отсутствия на объекте собственного);
Проведение электрических измерений с оформлением протоколов приемо-сдаточных испытаний кабеля, устройств заземления и смонтированного электрооборудования. Измерения проводятся специализированной лабораторией, зарегистрированной в Территориальном управлении Ростехнадзора.
Получение в энергосбытовой организации (у Арендодателя) справки о выполнении ТУ на электроснабжение БС.
Оформление акта разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности.
Оформление акта энергосбытовой организации о принятии расчетного узла учёта потребляемой электроэнергии.
Получение справки на мощность или письма о выделении мощности в счет разрешенной мощности арендодателя.
Получение акта допуска электроустановки в эксплуатацию Федерального надзорного органа в электроэнергетике.
Оформление и подписание договора на отпуск электроэнергии с энергосбытом.
Монтаж и ПНР системы кондиционирования и вентиляции.
Монтаж и ПНР системы ОС:
монтаж системы ОС;
вывод сигнала от системы ОС на пульт или в помещение охраны (пожарной охраны) Арендодателя или соответствующих служб (с подключением к существующему пульту или с установкой дублирующего пульта);
пуско-наладочные работы.
Сдача системы и устройств пожарной сигнализации инспектору УГПН с оформлением акта приемки в эксплуатацию.
Изготовление и монтаж металлоконструкций для ответной части РРЛ:
трубостойки для размещения антенн РРС;
кабель-ростов для прокладки фидеров от ввода в аппаратную до антенн РРС с антигололедной защитой (при необходимости);
металлоконструкций для крепления трубостоек и кабель-ростов к конструкциям здания, сооружения (при необходимости);
стяжных колец для крепления металлоконструкций антенн РРС на дымовых трубах (при необходимости).
Монтаж АФУ ответной части РРЛ:
сборка, монтаж и юстировка антенны РРС;
монтаж ВЧ-блоков;
установка и крепление тяги для фиксации антенны РРС (для антенн диаметром 1,2 м и более);
прокладка, крепление и заземление кабеля РРС;
прокладка кабеля заземления для РРС;
разделка и монтаж разъемов на кабели РРС;
установка 19” стойки под модемы РРС (при необходимости).
Подготовка комплекта ПСД и Акта рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта.
Уведомление Заказчика о готовности к сдаче СМР.
Проведение авторского надзора.
Участие в работе рабочей комиссии Заказчика по приемке законченного строительством объекта.
При строительстве АО, установленной на земле, дополнительно выполняются следующие работы:
Оформление ордера на производство земляных работ.
Устройство временных или постоянных подъездных путей.
Устройство фундамента под АО и контейнер.
Доставка и установка контейнера.
Изготовление и доставка металлоконструкций АО.
Укрупнительная сборка металлоконструкций АО.
Монтаж АО.
Устройство системы молниезащиты.
Установка системы светового ограждения.
Установка ограждения и планировка территории площадки.
Участие в работе рабочей комиссии по приемке готовности законченного строительством Объекта с оформлением Акта рабочей комиссии.
Совместное с Заказчиком составление ведомости недостатков.
Устранение недостатков по СМР.
Перечень предоставляемых документов в ходе проведения и приемки СМР рабочей комиссией.
Документы, предоставляемые при размещении объекта на здании, дымовой трубе, существующей опоре:
Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством Объекта с комплектом ПСД.
Копии сертификатов на поставляемое вспомогательное оборудование.
Паспорта и описания на русском языке на поставляемое вспомогательное оборудование.
Протоколы испытаний и измерений электротехнической лабораторией параметров электроустановки.
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Справка о выполнении ТУ.
Акт Энергосбытовой компании о принятии узла учета электроэнергии.
Акт Ростехнадзора (Энергонадзора) о допуске электроустановки в эксплуатацию.
Договор электроснабжения (для субабонента – приложение к договору с абонентом).
Разрешение на включение электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме (от РЭС).
Уведомление Заказчика о готовности к сдаче СМР.
Ведомость недостатков.
Акт об устранении выявленных недостатков.
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
При строительстве АО на земле дополнительно предоставляются следующие документы:
Ордер на производство земляных работ.
Чертежи КМД.
Заключение Ростехнадзора (Госстройнадзора) о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от органа, выдавшего разрешение на строительство.
Перечень и содержание выполняемых работ, оказываемых услуг при монтаже, пуско-наладке основного технологического оборудования.
Оформление и передача Заказчику заявки на получение основного оборудования.
Получение и доставка основного оборудования на площадку (по требованию Заказчика).
Монтаж и ПНР системы электропитания:
установка и крепление ЭПУ;
установка и подключение АКБ;
установка технологической шины заземления;
подключение заземления к ЭПУ;
маркировка подключенного заземления;
подключение электропитания 380 В к ЭПУ;
разводка сигнализации на DDF;
настройка выпрямителей в соответствии с требованиями производителя;
маркировка автоматов;
аудит ЭПУ-составление протокола тестирования системы электропитания в соответствии с требованиями производителя.
Монтаж и ПНР РРС:
установка 19" стойки;
установка кросса (DDF);
установка внутреннего блока IDU РРС в стойку;
разделка разъемов и подключение ВЧ-кабеля;
подключение электропитания;
подключение заземления;
прокладка и расшивка кабелей соединительных линий на DDF;
юстировка пролета (юстировка антенн РРС по азимуту и углу наклона);
тестирование пролета в соответствии с требованиями производителя;
аудит оборудования РРС – составление протокола тестирования РРС в соответствии с требованиями производителя.
Монтаж и ПНР БС:
установка и крепление стоек БС;
подключение питания;
подключение заземления;
разводка на кроссе сигнализации и портов, проключение;
подключение и маркировка джамп-кабелей;
проведение процедуры тестирования БС в соответствии с требованиями производителя;
загрузка базы данных;
проведение аудита БС - составление протокола тестирования БС в соответствии с требованиями производителя.
Подготовка комплекта ПСД по инсталляции основного технологического оборудования БС.
Уведомление Заказчика об окончании ПНР и готовности оборудования к предъявлению рабочей комиссии.
Участие в работе рабочей комиссии Заказчика по проведению технической приемки Объекта.
Организация работ по проведению ЭМИ, получение в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека СЭЗ и экспертного заключения по условиям производства, разрешающего ввод Объекта в эксплуатацию.
Участие в работе приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
Устранение замечаний по результатам приемки.
Перечень предоставляемых документов в ходе технической приемки Объекта
Заявка на получение основного оборудования.
Письменное уведомление Заказчика об окончании ПНР и готовности оборудования к предъявлению рабочей комиссии.
Акт технической приемки технологического оборудования Объекта с комплектом ПСД по инсталляции основного технологического оборудования БС.
Протокол измерения ЭМИ лабораторией Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.
Санитарно-эпидемиологическое и экспертное заключение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, разрешающее ввод Объекта в эксплуатацию (Р2).
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
Договор № _______ от «___»___________201_ года Типовая форма
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта Моделей 5 - 15 (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
форма сметного расчета
Приложение 3.1 к Договору №__________от _______
Приложение 1 к Заказу № ____
Сметный расчет к Заказу № _________ на оформление договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований
№ п/п Код по ТЦП Перечень работ, услуг Ед. изм. Цена за ед. руб. Колич. Стоимость руб. без НДС Примечание
ИТОГО:
НДС 18%
ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС:
Заказчик Генподрядчик
__________________/__________________/ __________________/__________________/
М.П. М.П.
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта Моделей 5 - 15 (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
форма сметного расчета
Приложение 4.2 к Договору №__________от _______
Приложение 2 к Заказу № ____
Сметный расчет к Заказу № __________ на проектно - изыскательские работы, проведение экспертиз
№ п/п Код по ТЦП Перечень работ, услуг Ед. изм. Цена за ед. руб. Колич. Стоимость руб. без НДС Примечание
ИТОГО:
НДС 18%
ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС:
Заказчик Генподрядчик
__________________/__________________/ __________________/__________________/
М.П. М.П.
Приложение №3 к Запросу предложений
ТРЕБОВАНИЯ
к организации,
выполняющей работы по Лотам 1,2
Лот 1 – создание объектов сети радиодоступа - площадок для размещения базовых станций сотовой связи со строительством антенных опор на земле (тип ПЗ).
Лот 2 – создание объектов сети радиодоступа - площадок для размещения базовых станций сотовой связи без строительства антенных опор на земле, контроллеров (тип ПК).
1. В конкурсной процедуре могут принять участие строительные и/или строительно-монтажные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную заявку на участие в открытом запросе предложений и отвечающие СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
Организация должна иметь Свидетельство о регистрации юридического лица и Свидетельство о постановке на налоговый учет. Организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица в РФ в течение трех последних лет.
Организация должна иметь опыт работы на российском рынке в качестве генерального подрядчика по проектированию и строительству площадок для размещения базовых станций сотовой связи в течение трех последних лет.
Организация должна иметь собственные действующие разрешительные документы, подтверждающие ее право выполнять работы: выданные СРО в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
Свидетельство о допуске к производству видов работ в области архитектурно-строительного проектирования;
Cвидетельство о допуске к производству видов работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
В выданных свидетельствах должен быть разрешен допуск ко всем работам, предусмотренным тарифно-ценовыми показателями, из Перечня видов работ, введенного в действие соответствующим приказом Минрегионразвития РФ.
Организация должна иметь устойчивое финансовое положение: выручка за последний годовой отчетный период (Ф-2 показателя 010) должна составлять:
для Лота 1 – не менее 100 млн. рублей;
для Лота 2 – не менее 50 млн. рублей.
Организация должна иметь Акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.
Организация не должна иметь судебных разбирательств в органах арбитража по судебным искам за последние три года. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства, на ее имущество не должен быть наложен арест.
Объем документально подтвержденного количества спроектированных и построенных объектов за последние два года должен составлять:
по Лоту 1 – не менее 20 объектов;
по Лоту 2 – не менее 50 объектов.
Организация должна иметь положительный опыт работы с ОАО «МТС» (для действующих контрагентов), положительные отзывы о строительстве объектов сотовой связи от двух и более заказчиков – других операторов сотовой связи (для новых контрагентов).
Организация должна предоставить гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – не менее 60 месяцев.
Организация должна представить свое письменное согласие выполнять работы и предоставлять услуги без авансирования со стороны Заказчика по Лоту 2.
Организация должна представить свое письменное согласие выполнять работы и предоставлять услуги с авансированием в размере не более 30 % со стороны Заказчика по Лоту 1.
Организация должна иметь необходимое оборудование, транспорт, строительную технику и средства контроля для реализации годовой программы строительства в объеме:
- по Лоту 1 – не менее 20 объектов;
- по Лоту 2 – не менее 50 объектов.
Организация должна предоставить действующие сертификаты производителей оборудования базовых станций GSM оформленные на штатных сотрудников организации и дающие им право выполнять работы по монтажу и пуско-наладке.
Организация должна иметь опыт получения положительных заключений Госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, Заключений Ростехнадзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (для Лота 1).
2. Организация - участник конкурсной процедуры - в составе заявки на участие в ОЗП должна представить СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие ее соответствие вышеуказанным требованиям:
Нотариально заверенные копии учредительных документов.
Нотариально заверенные копии Свидетельства о регистрации юридического лица и Свидетельства о постановке на налоговый учет.
Формы бухгалтерской отчетности (Ф-1 и Ф-2) на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год с подтверждением ИФНС об их получении.
Копию Акта сверки, выданного ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, заверенную подписью руководителя и печатью организации.
Справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером.
Справку об отсутствии решений органов управления или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации.
Копии свидетельств о допуске к производству работ, выданных СРО.
Инвентаризационную опись основных средств, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера организации и печатью организации.
Справку, подтверждающую количество спроектированных и построенных организацией объектов сотовой связи за последние два года, подписанную руководителем организации. К Справке должны быть приложены документы (письма), подписанные заказчиками строительства, с указанием реализованного объема строительства.
Справку об отсутствии претензий и рекламаций от заказчиков по срокам и качеству проектирования и строительства, подписанную руководителем организации.
Копии положительных отзывов-рекомендаций от двух и более заказчиков – других операторов сотовой связи (для новых контрагентов).
Письменное согласие выполнять работы и предоставлять услуги без авансирования со стороны Заказчика по Лотам 2, с авансированием в размере не более 30% по Лоту 1.
2.13. Письменное согласие с проектом договора на создание объектов типа “3G Ready”.
Копии действующих сертификатов производителей оборудования базовых станций GSM, выданных штатным сотрудникам организации, выполняющим монтаж и пуско-наладку данного оборудования.
Копии положительных заключений Госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (2 компл.), копии заключений Ростехнадзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (2 компл.) - для Лота 1.
PAGE
PAGE 2
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 4 (Тип "ПЗ" - площадка на земле)
1. ЦEHЫ РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых и предоставляемых подрядчиком при создании Объекта (Тип "ПЗ" - площадка на земле для базовых станций стандартов GSM, UMTS, GSM/UMTS)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта - базовой станции (Тип "ПК" - площадка на кровле)
2. ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых и предоставляемых подрядчиком при создании Объекта (Тип "ПК" - площадка на кровле для базовых станций стандартов GSM, UMTS, GSM/UMTS)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта - базовой станции (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
3. ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых и предоставляемых подрядчиком при дооборудовании существующей площадки дополнительным стандартом
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
I. ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ПРИ СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА.
Подрядчик
Генеральный директор
____________________________
____________________________
"_____" ______________200__ г.
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 4 (Тип "ПЗ" - площадка на земле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта - базовой станции (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при создании Объекта - базовой станции (Тип "ПК" - площадка на кровле)
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
Цена работ по монтажу и пуско-наладочным работам, выполняемых подрядчиком при создании Объекта Моделей 1 - 15.
Подрядчик
Генеральный директор
____________________________
____________________________
"_____" ______________200__ г.
ТЦП (ПЗ ПК ДС МР)
Приложение 1 к Договору №__________от _______
Заказчик Генподрядчик
__________________/__________________/ __________________/_______________/
М.П. М.П.
ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПРИ СОЗДАНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
1. ЦEHЫ РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых и предоставляемых подрядчиком при ____________________
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Стоимость, руб. (без НДС) Примечание
I. Р А Б О Т Ы
1. ПИР
2. СМР
3. Монтаж внешнего электроснабжения
4. Монтаж и ПНР технологического оборудования
II. У С Л У Г И
2. ЦEHЫ РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых и предоставляемых подрядчиком при ____________________________
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Стоимость, руб. (без НДС) Примечание
I. Р А Б О Т Ы
1. ПИР
2. СМР
3. Монтаж внешнего электроснабжения
4. Монтаж и ПНР технологического оборудования
II. У С Л У Г И
3. ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых и предоставляемых подрядчиком при ____________________________
№ п/п Код Перечень работ, услуг Ед. изм. Стоимость, руб. (без НДС) Примечание
I. Р А Б О Т Ы
1. Проектно-изыскательские работы
2. Строительно-монтажные работы
3. Монтаж и ПНР технологического оборудования
II. У С Л У Г И
Положения Договора №____________ от __________применяются к данному Заказу поскольку в данном Заказе прямо не предусмотрено иное.
ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
За Заказчика За Генподрядчика
____________________ _____________________ ____________________ _____________________
Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О.
Дата подписания: ____ ________________ 20____г. Дата подписания: ____ ________________ 20____г.
Источник информации
Каталог специализаций, представленных на erumpo:
ИТ-компаниям, желающим расширить свою клиентскую базу, компания erumpo абсолютно бесплатно предоставляет полную информацию обо всех тендерах и закупках, имеющихся сегодня на рынке, как коммерческих, так и государственных.
Все доступные тендеры и закупки группируются по пяти главным разделам:
Вы можете выбирать и просматривать полную информацию о тендерах и закупках в 64-х категориях. Поставка оборудования и расходных материалов к нему, создание и разработка программного обеспечения, оказание всевозможных видов услуг. Все многообразие тендеров, закупок, заявок, потребностей в сфере it и hitech технологий собрано на erumpo. Сбор информации о тендерах и закупках базируется на методике агрегации тендеров с более чем 80 государственных и коммерческих площадок и публикации собственных тендеров заказчиками erumpo. С помощью erumpo вы можете принять участие в коммерческих и государственных тендерах и в конкурсах на поставку оборудования и оказание ИТ-услуг.
Сервисы поиска тендеров и закупок, реализованные на erumpo, дадут вам возможность удобного выбора среди всей массы заказов на закупку ит-продукции, заявок на услуги или тендеров. Помимо обычного «простого» поиска вы можете воспользоваться расширенным поиском с увеличенным набором поисковых критериев, доступных для выбора: поиск по цене контракта, тендерной документации, времени завершения, категории тендера, тендерной площадке, региону проведения тендера и другим параметрам. С помощью функционала RSS лент вы сможете получать и анализировать всю необходимую информацию о тендерах и закупках, размещенных на тендерных площадках по всей России, в удобном для вас формате и без постоянных заходов на сайт erumpo. Поисковый критерий, лежащий в основе созданных вами RSS лент, вы можете задать самостоятельно, так чтобы он максимально удовлетворял вашим собственным потребностям и сферам деятельности вашей компании. Список тендерных площадок, информация с которых собирается в нашем сервисе, стабильно пополняется.
Вся информация о тендерах и закупках для ИТ-поставщиков и субподрядчиков на erumpo абсолютно бесплатна. И мы не планируем изменять этому принципу в будущем